专业承包合同与专业分包合同7篇.docxVIP

专业承包合同与专业分包合同7篇

篇1

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

一、合同背景

鉴于甲方需要将其工程项目以专业承包的形式发包给乙方完成，乙方愿意以专业承包的形式承接该工程。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经协商一致，特签订本合同。

二、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

5.工程工期：[工程工期]

三、甲方权利与义务

1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督，并提出合理要求。

2.甲方应按照合同约定及时支付乙方的工程款。

3.甲方应协助乙方处理与本合同执行相关的外部关系。

4.甲方有权在乙方出现违约行为时，按照合同约定采取相应的措施。

四、乙方权利与义务

1.乙方应严格按照合同约定完成工程施工任务，确保施工进度、质量和安全。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

3.乙方应遵守国家法律法规及甲方公司的相关规定。

4.乙方应积极配合甲方的工作，确保工程的顺利进行。

五、合同价款与支付方式

1.合同价款：本合同总价为人民币[合同总价]元。

2.支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点及时向乙方支付工程款。具体支付节点如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

（2）中期款：乙方完成工程量达XX%时，甲方支付乙方至合同总价的XX%。

（3）竣工款：乙方完成全部工程施工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方至合同总价的XX%。

（4）质保金：甲方预留合同总价的XX%作为质保金，质保期满后支付。

3.乙方开户银行账户信息：[乙方银行账户信息]

六、施工进度与质量保证

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程施工任务。

2.乙方应建立健全施工质量控制体系，确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。

3.甲方会对乙方的施工进度和质量进行监督，并提出合理要求，乙方应积极配合并整改。

4.如因乙方原因导致施工进度滞后或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）因乙方原因导致工期延误的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价XX%的违约金；

（2）如因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据甲方实际损失确定。

5.乙方在施工过程中应做好各项记录和资料收集工作，确保竣工资料的完整性和真实性。

6.竣工验收：乙方完成全部工程施工后，应及时向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料。甲方应在收到申请后及时组织竣工验收工作。

7.保修期：本工程保修期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对因施工质量问题导致的返修承担全部责任。保修期满后，甲方应将剩余的质保金支付给乙方。

8.施工记录和资料：乙方应做好施工记录和资料收集工作，确保记录真实、完整，并按时提交给甲方。施工记录和资料包括但不限于施工日志、试验报告、隐蔽工程验收记录等。具体提交时间和份数根据甲方要求确定。

9.施工配合：乙方应积极配合甲方的各项管理要求，包括但不限于按时参加甲方组织的例会、及时回复甲方的各项指令等。如因乙方配合不力导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据甲方实际损失确定。

10.工程变更：在施工过程中，如甲方提出工程变更或增加工程量等要求时，乙方应积极响应并按时完成变更或增加部分的施工任务。如因变更或增加工程量导致工期或费用增加的，双方应另行协商并签订补充协议明确相关内容。补充协议是本合同的组成部分具有同等法律效力。如因变更或增加工程量导致其他未尽事宜的也按此处理原则处理。如双方不能达成一致意见时可通过诉讼或仲裁方式解决争议问题；若通过诉讼或仲裁方式解决争议问题则按照《民事诉讼法》及《仲裁法》等相关规定执行判决或裁决结果具有法律效力双方必须履行判决或裁决结果否则将承担

篇2

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

丙方（分包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

鉴于甲方拥有XXXX项目（以下简称“项目”）的发包权，乙方具备XXXX项目的承包能力，丙方具备XXXX项目的分包能力，各方遵循公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协