- 1
- 0
- 约2.35千字
- 约 7页
- 2024-12-21 发布于四川
- 举报
?合同编号:
鉴于甲方为建设工程的需要,拟委托乙方进行施工,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就乙方向甲方提供施工服务事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:
1.4工程规模:
1.5工程预算:
第二条合同价格
2.1本工程的合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。
2.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求,完成施工任务。
第三条合同工期
3.1合同约定的工期为天。
3.2乙方应当按照约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误,乙方应按照甲方要求支付违约金,违约金计算方式为:。
第四条质量标准
4.1乙方应按照约定的质量标准完成施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到约定质量标准。
第五条支付方式
5.1甲方按照工程进度分阶段支付合同价款。具体支付方式为:。
5.2乙方完成施工后,甲方应按照约定及时支付剩余合同价款。
第六条违约责任
6.1乙方未按照约定完成施工任务的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:。
6.2甲方未按照约定支付合同价款的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金,违约金计算方式为:。
第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
8.1双方应遵守国家相关法律法规,不得擅自转让或者变相转让合同权利义务。
8.2合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
8.3合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签名):代表(签名):
签订日期:签订日期:
注意事项及解决办法:
1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规,不得违反国家政策。如因违反国家法律法规导致合同无效的,双方应承担相应的法律责任。解决办法:签订合双方应认真审查合同内容,确保合同符合国家法律法规和政策要求。
2.合同中的名词和术语应准确理解,如有歧义,双方应协商解决。解决办法:双方在签订合应详细阅读合同内容,对不明确的名词和术语进行解释和说明,确保双方对合同内容的理解一致。
3.合同的履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:双方在签订合应明确约定争议解决的方式和地点,以便在发生争议时,双方可以依据合同约定进行解决。
4.合同的变更和解除应符合合同约定和法律法规的规定。解决办法:双方在签订合应明确约定合同变更和解除的条件和程序,确保合同的变更和解除合法有效。
5.双方在履行合同过程中应履行保密义务,不得泄露合同内容和甲方的商业秘密。解决办法:双方在签订合应明确约定保密义务和泄露秘密的后果,以保障双方的权益。
法律名词及名词解释:
1.甲方:指承担合同义务的一方,即委托乙方进行施工的一方。
2.乙方:指履行合同义务的一方,即接受甲方委托进行施工的一方。
3.合同价款:指双方约定的完成施工任务后,乙方应得的报酬。
4.违约金:指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应向对方支付的赔偿金。
5.工程验收:指工程完成后,甲方对工程的质量、安全、功能等方面进行的检查和评定。
6.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式进行解决。
7.保密义务:指双方在履行合同过程中,对合同内容和甲方的商业秘密负有保密的责任。
应用场合:
1.适用于黑龙江省内的各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑工程、市政基础设施工程、道路桥梁工程、水利电力工程等。
2.适用于甲方作为建设单位,乙方作为施工单位的情况。
补充条款:
1.工程变更条款:如工程内容、工程
原创力文档

文档评论(0)