二零二四年城市轨道交通项目合同：word通用模板协议.docxVIP

二零二四年城市轨道交通项目合同：word通用模板协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.项目概述

2.1项目背景

2.2项目目标

2.3项目范围

3.双方责任与义务

3.1承包方责任

3.2业主方责任

4.项目进度与工期

4.1项目进度计划

4.2工期调整

4.3工期延误

5.项目费用与支付

5.1费用构成

5.2支付方式

5.3付款条件

5.4争议解决

6.技术规范与标准

6.1技术规范

6.2标准要求

7.质量保证与验收

7.1质量保证

7.2验收标准

7.3验收程序

8.知识产权与保密

8.1知识产权归属

8.2保密义务

9.合同变更与解除

9.1变更程序

9.2解除条件

9.3解除程序

10.合同争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.违约责任与赔偿

11.1违约情形

11.2赔偿责任

12.合同生效与终止

12.1生效条件

12.2终止条件

13.附件与补充协议

13.1附件

13.2补充协议

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2法定节假日

14.3合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“项目”指本合同中约定的城市轨道交通建设项目，包括但不限于线路、车站、车辆段等。

1.1.2“承包方”指承担本项目建设任务的施工单位。

1.1.3“业主方”指负责本项目投资、建设及运营管理的单位。

1.1.4“合同”指本合同及其附件、补充协议。

1.2解释

1.2.1本合同中的“年”、“月”、“日”均指公历。

2.项目概述

2.1项目背景

2.1.1项目名称：城市轨道交通号线

2.1.2项目建设地点：市区

2.1.3项目建设规模：公里

2.2项目目标

2.2.1按照国家及地方相关法规和标准，确保项目建设质量、安全、进度。

2.2.2确保项目按期投入使用。

2.3项目范围

2.3.1包括但不限于土建、轨道、车辆、信号、通信、电力等系统工程。

3.双方责任与义务

3.1承包方责任

3.1.1按照合同约定，负责本项目的施工、安装、调试等工作。

3.1.2确保工程质量、安全、进度。

3.1.3按时提交竣工资料。

3.2业主方责任

3.2.1负责项目的设计、审批、招标等工作。

3.2.2按时提供施工图纸、设备、材料等。

3.2.3负责项目验收、移交等工作。

4.项目进度与工期

4.1项目进度计划

4.1.1项目总工期为个月。

4.1.2各分项工程进度计划详见附件。

4.2工期调整

4.2.1因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。

4.2.2因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任。

4.3工期延误

4.3.1因不可抗力等原因导致工期延误，工期顺延。

4.3.2因承包方原因导致工期延误，承包方应支付违约金。

5.项目费用与支付

5.1费用构成

5.1.1项目建设费用包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费等。

5.1.2详见合同附件中的费用明细。

5.2支付方式

5.2.1业主方按进度支付工程款。

5.2.2详见合同附件中的支付进度计划。

5.3付款条件

5.3.1承包方提交相关验收资料。

5.3.2业主方验收合格。

5.4争议解决

5.4.1因付款争议，双方应协商解决。

5.4.2协商不成，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

6.技术规范与标准

6.1技术规范

6.1.1项目施工应严格执行国家及地方相关法规、标准和规范。

6.1.2详见合同附件中的技术规范。

6.2标准要求

6.2.1项目施工质量应符合国家标准及行业规范。

6.2.2详见合同附件中的质量标准。

8.知识产权与保密

8.1知识产权归属

8.1.1本合同项下产生的知识产权，包括但不限于设计图纸、技术资料、软件等，归业主方所有。

8.1.2承包方在项目实施过程中产生的知识产权，未经业主方书面同意，不得擅自使用、转让或以其他方式处分。

8.2保密义务

8.2.1双方对本合同内容、项目信息、技术资料等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。

9.合同变更与解除

9.1变更程序

9.1.1合同变更需经双方书面同意，并签署变更协议。

9.1.2变更协议作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

9.2解除条件

9.2.1双方协商一致，可以解除本合同。

9.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可以解除合同。

9.3解除程序

9.3.1解除合同需书面通知对方。

9.3.2解除合同后，