工期保障声明.docx

工期保障声明

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程预算：__________

1.5工程工期：__________

第二条工期保障

2.1乙方应按照合同约定的工期保证完成工程。

2.2乙方应提前向甲方提交工程进度报告，并按照甲方要求进行调整。

2.3乙方应保证工程质量，确保工程安全，避免因质量问题或安全事故导致的工期延误。

第三条违约责任

3.1如乙方未按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的__________%。

3.2如甲方未按照约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。

3.3如因甲方原因导致工程停工、缓工，甲方应承担因此产生的额外费用。

第四条争议解决

4.1本声明在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第五条其他条款

5.1本声明一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2本声明自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细

3.工程进度计划

4.工程质量标准

5.安全施工方案

6.违约金计算公式

7.法律意见书

8.工程验收标准

二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按合同约定完成工程的时间。

2.工程质量不符合约定：工程实体质量不符合合同约定的质量标准。

3.安全事故：工程施工过程中发生的安全事故，导致工程停工或人员伤亡。

4.未支付工程款项：甲方未按时支付乙方应得的工程款项。

5.甲方变更工程：甲方单方面变更工程内容、规模、标准等，导致乙方不能按原合同执行。

6.乙方未能履行合同义务：乙方未能按照合同约定完成工程或提供服务。

三、法律名词及解释：

1.工期保障声明：为确保工程按期完成，明确甲乙双方权利和义务的合同文件。

2.违约金：违约方因违约行为应支付给对方的一种经济赔偿。

3.滞纳金：未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的逾期付款赔偿金。

4.工程验收：工程完成后，甲乙双方按照验收标准进行的质量、安全、功能等方面的检查。

5.友好协商：双方在发生争议时，通过沟通、协商解决纠纷的方式。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：提前制定应对措施，如增派人力、调整施工计划等，确保工程按期完成。

2.工程质量问题：加强质量监管，定期进行质量检查，发现问题及时整改。

3.安全事故：制定严格的安全管理制度，定期进行安全培训，配备充足的安全生产设施。

4.工程款项支付：设立专门款项，确保甲方按时支付工程款项。

5.甲方变更工程：根据实际情况与甲方进行沟通，协商确定变更后的工程内容、规模、标准等。

6.乙方未能履行合同义务：及时与乙方沟通，了解原因，协助乙方解决问题，确保工程顺利进行。

五、所有应用场景：

1.建筑工程施工合同

2.货物采购合同

3.服务类合同

4.设备租赁合同

5.技术开发合同

6.项目合作合同