- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
?合同编号:
地址:
联系方式:
地址:
联系方式:
鉴于:
1.业主为进行(工程名称),委托承包商承担该工程的施工任务;
2.承包商愿意接受上述工程的施工任务,并同意按照本合同的约定进行施工;
双方本着平等互利的原则,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:
1.4工程规模:
1.5工程质量标准:
第二条合同价款
2.1本工程的合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。
2.2合同价款支付方式如下:
(1)合同签订后五个工作日内,业主支付合同总价的一定比例作为预付款;
(2)工程进度达到约定的比例时,业主支付相应比例的工程进度款;
(3)工程验收合格后,业主支付剩余的合同价款。
第三条工程进度与工期
3.1工程的开工日期为:年月日。
3.2工程竣工日期为:年月日。
3.3承包商应按照约定的工程进度完成施工,如有延迟,应承担相应的违约责任。
第四条承包商义务
4.1承包商应按照合同约定的内容进行施工,确保工程质量符合约定的质量标准;
4.2承包商应遵守国家有关法律法规,确保施工安全;
4.3承包商应负责工程资料的整理和归档工作。
第五条业主义务
5.1业主应按照约定的时间和金额支付合同价款;
5.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源等条件;
5.3业主应协助承包商办理有关施工手续。
第六条违约责任
6.1承包商未按照约定完成工程的,应承担相应的违约责任;
6.2业主未按照约定支付合同价款的,应承担相应的违约责任。
第七条争议解决
双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;
8.3本合同未尽事宜,可另行协商补充。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签名):代表(签名):
签订日期:年月日
注意事项及解决办法:
1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规,双方应严格按照合同条款执行,确保合同的合法性、有效性。
解决办法:如有法律法规变化,双方应及时沟通,根据变化情况调整合同内容,确保合同的合法性。
2.双方应保证提供的资料和信息的真实性、准确性,如有虚假情况,应承担相应法律责任。
解决办法:双方应认真核实对方提供的资料和信息,发现虚假情况时,应及时沟通,要求对方改正,并有权追究法律责任。
3.合同履行过程中,如发生不可抗力因素,导致合同无法履行,双方应协商解决。
解决办法:双方应按照合同约定的不可抗力条款处理,必要时可协商变更或解除合同。
4.合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
解决办法:双方应保持冷静,积极沟通,寻求双方都能接受的解决方案。如果协商无果,按照合同约定的争议解决方式处理。
5.合同的变更、解除或终止,应经双方协商一致,并签订书面协议。
解决办法:双方应就变更、解除或终止合同的事宜进行充分沟通,达成一致后,签订书面协议,作为合同的补充。
法律名词及名词解释:
1.甲方:指合同中承担发包人义务的一方。
2.乙方:指合同中承担承包人义务的一方。
3.合同总价:指双方约定的完成工程所需支付的总金额。
4.预付款:指业主在合同签订后支付给承包商的一定比例的合同总价。
5.工程进度款:指业主按照约定的工程进度支付给承包商的相应比例的合同总价。
6.违约责任:指合同一方未履行或未完全履行合同义务时,应承担的法律责任。
7.不可抗力:指在合同履行过程中,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
8.争议解决:指双方在合同履行过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段解决纠纷的过程。
应用场合:
1.适用于各类建设工程项目的施工合同,如房屋建筑、基础设施建设、市
文档评论(0)