三通一平建设工程施工合同6篇.docxVIP

三通一平建设工程施工合同6篇

篇1

甲方（建设单位）：_________，以下简称甲方。

乙方（施工单位）：_________，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条施工范围和要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工范围和要求进行施工，不得擅自更改。如确需更改，必须经甲方同意后方可进行。

2.乙方在施工过程中，必须遵守相关的安全、质量、环保等规定，确保施工顺利进行。

第三条工期要求

1.乙方必须在合同签订后尽快进场施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方对乙方的工期要求为：_________。乙方应合理安排施工进度，确保工期按时完成。

第四条付款方式

1.甲方应按照合同约定向乙方支付款项。具体付款方式和时间如下：_________。

2.如因甲方原因造成付款延误，甲方应承担相应的违约责任。

第五条违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

2.如因甲方原因造成付款延误或施工范围变更导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任如下：_________。

第六条争议解决

1.如双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。

2.如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求对方承担违约责任。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：_________

乙方（签字盖章）：_________

日期：_________

篇2

甲方：XXXX有限公司

乙方：XXXX有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在三通一平建设工程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本施工合同。

一、工程概况

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：包括道路、排水、电力、照明等工程的施工

4.承包范围：详见附件一《工程预算表》

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家及地方相关标准。

2.乙方应确保所施工的各项工程符合设计要求及甲方需求。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价款：人民币XXXX元整（￥XXXX）。

2.支付方式：

-预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。

-中期款：乙方按合同约定完成工程量达到XX%时，甲方支付合同总价款的XX%。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。

3.乙方需提供等额合法票据。

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

-提供施工所需场地及水电设施。

-按合同约定支付工程款。

-监督乙方施工质量及进度。

2.乙方权利和义务：

-按照设计图纸及甲方要求进行施工。

-确保施工质量及进度，按时完成施工任务。

-提供施工所需的设备、材料及人员。

-遵守施工过程中的各项安全规定。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完欠款。

2.若乙方施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方返工，并赔偿由此造成的损失。

3.若乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权扣除合同总价款的XX%作为违约金。

4.若一方违约，另一方可通过法律途径维护自身权益。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均可向甲