2025土建施工合同.docxVIP

?合同编号：

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

第一条工程概况

1.1工程名称：（工程地点）

1.2工程内容：包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程等。

1.3工程规模：（以建筑面积、结构类型等描述）

1.4工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。

第二条合同价款

2.1工程总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。

2.3合同价款支付方式及时间：（具体支付方式及时间）

第三条工期

3.1开工日期：年__月__日。

3.2竣工日期：年__月__日。

3.3乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

第四条乙方义务

4.1按照合同约定的内容和标准完成施工任务。

4.2严格按照国家及行业相关法律法规和安全标准进行施工，确保施工安全。

4.3负责工程质量问题的修复和返工。

4.4负责现场卫生和环境保护。

第五条甲方义务

5.1按照合同约定支付合同价款。

5.2提供施工所需的水、电、通信等基础设施。

5.3协调解决施工过程中出现的有关问题。

5.4按时接收已完成的工程。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

6.3双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款结清之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：年__月__日签订日期：年__月__日

注意事项及解决办法：

1.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责修复和返工。若乙方未按约定修复或返工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2.工期延误：乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。具体违约金的计算方式如下：每延误一天，乙方应支付合同总价款的千分之一作为违约金。

3.价款支付：甲方应按照合同约定支付合同价款。若甲方未按约定支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

4.合同解除：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。

5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，即工程项目的建设方。

2.乙方：指合同中的受托方，即具有相应资质的施工单位。

3.工程质量：指工程项目的质量水平，包括结构安全、使用功能、外观等方面。

4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。

6.合同解除：指合同一方或双方在合同履行过程中，依法终止合同关系的行为。

7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合：

1.适用于各类建筑工程项目中的土建施工合同签订。

2.适用于双方为明确土建工程施工内容、工程质量、工期、价款等事项达成一致的情况。

3.适用于委托方与具有相应资质的施工单位之间的土建工程施工合同签订。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按照实际情况进行调整，并签订补充协议。

2.不可抗力：因不可抗力导致工程延期或无法继续履行的，双方应协商解决，并根据实际情况减轻或免除相应的违约责任。

3.工程保险：乙方应根据工程实际情况，办理相应的工程保险，并将保险单据提交甲方备案。

4.工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定进行自检，并通知甲方进行验收。甲方应在约定的时间