清包工装修合同5篇.docx

清包工装修合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方姓名]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方电话]

乙方（承包方）：[乙方姓名]

地址：[乙方地址]

联系电话：[乙方电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行清包工装修工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[工程地点]

2.工程承包方式：清包工

3.工程内容：包括但不限于房屋装修、水电改造、灯具安装等

4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止，预计工期为XX天。

二、甲方责任与义务

1.甲方需按时向乙方支付装修款项，确保资金到位。

2.甲方需为乙方提供必要的工作条件和协助，确保施工顺利进行。

3.甲方需对乙方的施工质量和进度进行监督和检查，确保工程符合合同要求。

4.甲方需积极配合乙方解决施工过程中的问题，确保施工顺利进行。

三、乙方责任与义务

1.乙方需按照甲方的要求进行施工，确保施工质量和进度。

2.乙方需遵守相关法律法规和安全生产规定，确保施工过程中的安全合法。

3.乙方需保护甲方的财产和隐私，确保施工过程中不对甲方造成不必要的损失。

4.乙方需积极配合甲方解决施工过程中的问题，确保施工顺利进行。

四、施工质量控制

1.乙方需建立健全的施工质量控制制度，确保施工过程中的质量得到有效控制。

2.乙方需对施工过程中的质量问题进行及时发现和整改，确保工程质量符合要求。

3.乙方需接受甲方的质量监督，确保工程质量得到有效保障。

五、施工安全防护

1.乙方需建立健全的施工安全防护制度，确保施工过程中的安全得到有效保障。

2.乙方需对施工过程中的安全隐患进行及时发现和排除，确保施工安全顺利进行。

3.乙方需接受甲方的安全监督，确保施工过程中的安全得到有效控制。

六、工程验收与结算

1.工程竣工验收后，乙方需向甲方提交完整的工程验收报告和结算资料。

2.甲方需在收到乙方的验收报告和结算资料后XX个工作日内进行验收和结算。

3.工程结算方式：[结算方式]

4.工程结算价格：[结算价格]

七、违约责任

1.甲方如未按时支付装修款项或未提供必要的工作条件和协助，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照甲方的要求进行施工或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

3.甲乙双方如因违约造成对方的损失，需承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.甲乙双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，甲乙双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。

3.在诉讼过程中，甲乙双方应当遵守相关法律法规和诉讼程序规定，确保诉讼活动的合法性和有效性。

4.判决生效并执行完毕后，甲乙双方应遵守判决结果，履行相应的义务和责任。如一方不履行判决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，被申请人应当承担相应的法律责任和费用。如果被申请人确实无法履行判决结果，申请人可以通过合法途径向被申请人追偿相应的损失。

5.在争议解决过程中，甲乙双方应当注意保护自己的合法权益和财产利益，避免造成不必要的损失和损害。同时，甲乙双方也应当尊重对方的合法权益和财产利益，不得采取任何形式的暴力手段解决争议。

篇2

甲方（业主）：[甲方姓名]

乙方（承包商）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在清包工装修过程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：[承包范围]

4.承包方式：清包工，即乙方负责提供劳务和部分材料，甲方负责提供主要材料。具体材料和设备按双方确认的报价单及预算表确定。

5.施工工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，工期XX天。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。

6.工程质量：达到国家相关质量标准及甲方要求。

二、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应向乙方提供施工所需的水、电等基础设施，并保证施工期间的有效供应。

（2）甲方应按照合同约定及时支付工程款，确保乙方的合法权益。

（3）甲方应参与工程的质量监督和验收工作