2025建设工程合同样本.docxVIP

?合同编号：

甲方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供给方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条：合同价格

2.1乙方应按照甲方的要求完成本工程，合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

第三条：合同的履行

3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求。

3.2甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保障乙方的施工安全。

3.3乙方应在工程完成后，向甲方提供完整的工程资料和保修书。

第四条：付款方式及时间

4.1本合同价款分为三次支付：合同签订后支付%，工程进度达到%时支付%，工程完成后支付剩余的%。

4.2甲方支付价款时，应出具相应的付款凭证。

第五条：违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×%。

5.2甲方未按照约定时间支付价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付价款×逾期天数×%。

第六条：争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条：其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程完成并验收合格之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求。如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。解决办法为双方协商或按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。

2.合同价格：合同总价分为三次支付，如甲方未按照约定时间支付价款，甲方应承担违约责任。解决办法为甲方按照逾期天数向乙方支付违约金。

3.争议解决：本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

4.工程变更：如工程在实施过程中发生变更，双方应协商一致，并签订变更协议。

5.保密条款：双方应对合同内容和工程资料保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

法律名词及名词解释：

1.合同履行：合同履行是指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

2.违约金：违约金是指当一方未能履行合同约定的义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。

3.工程质量：工程质量是指工程满足使用目的的各种性能指标，包括安全性、可靠性、适用性、耐久性等。

4.争议解决：争议解决是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中发生的争议。

5.保密条款：保密条款是指合同双方在合同中约定的对合同内容和工程资料保密的条款。

6.合同终止：合同终止是指合同双方在合同履行完毕或合同解除后，合同关系消灭。

应用场合：

1.适用于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供给方之间的合同签订。

2.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。

3.适用于乙方为施工单位，提供施工服务、工程设计、材料供应等。

补充条款：

1.工程变更：如工程在实施过程中发生变更，双方应协商一致，并签订变更协议。

2.工程延期：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按时完成，双方可协商延长合同履行期限。

3.工程保修：乙方应对工程质量负责，并在工程完