2025标准版施工合同.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为工程项目的业主或代表，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，双方经协商一致，自愿签订本施工合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：（项目全称）

1.2工程地点：（项目地址）

1.3工程规模：（项目规模）

1.4工程内容：（项目内容）

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班、管理、税费等费用。

2.3合同价款支付方式及进度按照双方协商确定的支付条款执行。

第三条工期

3.1合同约定的工期为：（工期开始日期）至（工期结束日期）。

3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

第四条质量标准

4.1乙方应按照合同约定的技术要求和质量标准完成工程，确保工程质量满足：（标准名称）的要求。

4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到满足合同约定的质量标准。

第五条乙方义务

5.1乙方应合法合规地完成工程，遵守国家法律法规及施工现场的管理规定。

5.2乙方应保证施工安全，防止安全事故的发生，如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任。

5.3乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。

第六条甲方义务

6.1甲方应按照合同约定支付价款，确保乙方的合法权益。

6.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，确保乙方施工顺利进行。

6.3甲方应协助乙方办理施工现场的相关手续，确保工程顺利推进。

第七条违约责任

7.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

7.2违约金计算方式为：违约金额×违约天数×违约金比例。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，应承担违约责任。

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.合同的修改和补充：合同签订后，如双方同意对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订修改协议，经双方盖章确认后生效。

解决办法：签订书面修改协议，双方盖章确认。

3.合同的解除：在合同履行过程中，如一方发生严重违约行为，另一方有权解除合同。

解决办法：解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任，并互相赔偿因解除合同所造成的损失。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

解决办法：友好协商，协商不成则向合同签订地的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担业主角色的一方，负责工程的发起、资金的提供和工程的管理等。

2.乙方：指合同中承担施工角色的一方，负责按照甲方的要求完成工程的施工。

3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括人工、材料、设备、机械台班、管理、税费等费用。

4.工期：指双方约定的工程开始和结束的时间段，乙方应时间段内完成工程。

5.质量标准：指双方约定的工程质量要求，通常包括国家标准、行业标准等。

6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金，用于弥补因违约造成的损失。

7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。

应用场合：

1.建筑施工项目：适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建筑施工。

2.维修改造项目：适用于对现有建筑进行维修、加固、改造等工程。

3.基础设施建设：适用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施的建设或改造。

4.装修装饰项目：适用于室内外装修、装饰、翻新等工程。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、