建设工程闵行区昆阳雨水泵站及总管新建工程防水防腐专业分包合同6篇.docx

建设工程闵行区昆阳雨水泵站及总管新建工程防水防腐专业分包合同6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程地点：[工程地点]

发包方：[发包方名称]

承包方：[承包方名称]

签订日期：年月日

一、工程概况

本工程为闵行区昆阳雨水泵站及总管新建工程，位于[工程地点]。本次防水防腐专业分包的内容包括：泵站的主体结构、设备基础、管道等部分的防水防腐处理。

二、承包范围

1.承包方负责完成泵站的主体结构、设备基础、管道等部分的防水防腐处理工作。具体内容包括但不限于：混凝土结构的防水处理、金属结构的防腐处理、管道内部的防腐涂层等。

2.承包方需按照发包方的要求，制定详细的防水防腐施工方案，并严格按照方案施工，确保工程质量符合相关标准。

3.承包方需做好施工过程中的安全防护措施，确保施工现场的安全。

4.承包方需积极配合发包方的现场管理和协调，确保施工进度顺利进行。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币[合同价款]元，大写[合同价款汉字大写]。该价款为固定总价合同，不因材料价格上涨、施工难度增加等因素而调整。

2.支付方式：承包方完成全部防水防腐工作后，发包方将合同价款支付至承包方指定账户。具体支付时间节点和金额，由双方协商确定。

四、工期要求

1.承包方需在签订合同后尽快进场施工，确保在约定工期内完成全部防水防腐工作。具体工期要求，由双方协商确定。

2.如因发包方原因导致工期延误，承包方有权要求发包方支付相应的工期延误费用。具体费用标准，由双方协商确定。

五、质量标准及验收方式

1.承包方需确保施工质量符合相关标准，具体标准如下：混凝土结构表面无渗漏、金属结构表面无锈蚀、管道内部涂层均匀等。

2.验收方式：承包方完成全部防水防腐工作后，需提交相应的施工记录和验收资料，由发包方组织相关人员进行现场验收。验收合格后，双方签订验收报告。

六、违约责任

1.如承包方未能按照合同约定完成防水防腐工作，或施工质量不符合相关标准，发包方有权要求承包方承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。具体金额和方式，由双方协商确定。

2.如发包方未能按照合同约定支付合同价款或工期延误费用，承包方有权要求发包方承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。具体金额和方式，由双方协商确定。

七、争议解决方式

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

八、其他约定事项

1.双方需严格遵守国家相关法律法规和规定，确保施工过程的合法性和合规性。如有违反相关法律法规和规定的行为，相关法律责任由责任方承担。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

篇2

发包方：上海XX建设（集团）有限公司

承包方：上海XX建筑防水工程有限公司

工程地点：上海市闵行区

合同协议书

一、工程概况

1.2工程地点：上海市闵行区

1.4建设单位：上海XX建设（集团）有限公司

1.5承包单位：上海XX建筑防水工程有限公司

二、合同工期

2.1开工日期：XXXX年XX月XX日

2.2竣工日期：XXXX年XX月XX日

2.3合同工期：XX日历天

三、质量标准

3.1工程质量标准：符合国家现行相关质量验收规范标准

3.2防水防腐材料要求：使用经建设单位认可的合格品牌和型号，并出具相应的检测报告和合格证书

3.3施工质量控制：严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合标准要求。

四、合同价款

4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：XX元整，（小写）：XX元。该价格包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。

4.2付款方式：

（1）合同签订后，建设单位向承包单位支付合同总价的XX%作为预付款。

（2）工程进度款：根据建设单位审核确认的已完工程量，支付至合同总价的XX%。

（3）竣工结算款：工程竣工结算审核完毕后，支付至结算总价的XX%。

（4）质量保证金：合同总价的XX%作为质量保证金，保修期满后支付。

4.3税金：本合同价格为含税价，税率为XX%，税金由承包单位自行缴纳。

五、双方权利和义务

5.1发包方的权利和义务：

（1）提供