园林施工合同履行7篇.docx

园林施工合同履行7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就园林施工合同履行达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

5.质量要求：_________

6.工期要求：_________

二、双方权利和义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保施工质量符合甲方要求。

（2）甲方应按时向乙方支付施工费用。

（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题。

2.乙方权利与义务

（1）乙方有权获得甲方支付的施工费用。

（2）乙方应按时向甲方交付施工成果。

（3）乙方应保证施工质量符合甲方要求。

（4）乙方应遵守相关法律法规，不得违法施工。

三、施工要求及验收标准

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保施工符合设计要求。

2.乙方应保证施工质量，确保施工成果符合甲方要求。

3.乙方应遵守相关法律法规，不得违法施工。

4.甲方应在收到施工成果后及时进行验收，确保施工符合验收标准。

5.甲方应按时向乙方支付施工费用，确保乙方能够按时完成施工任务。

6.甲方和乙方应共同确认施工验收结果，确保施工符合双方要求。

四、违约责任及赔偿标准

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方若未按时向乙方支付施工费用，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的千分之五作为违约金。若逾期超过三十天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

3.乙方若未按时完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。若逾期超过三十天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

4.甲方和乙方应确保施工质量符合双方要求。如因施工质量问题导致合同无法按时履行或造成其他损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.甲方和乙方应遵守相关法律法规，不得违法施工。如因违法施工导致合同无法按时履行或造成其他损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

6.甲方和乙方应共同确认施工验收结果，确保施工符合双方要求。如因验收结果不一致导致合同无法按时履行或造成其他损失，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法向有关机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

五、争议解决方式及管辖法院

1.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决；协商不成的，可依法向有关机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，确保施工进度不受影响。

2.本合同受中华人民共和国法律管辖。因本合同产生的争议，双方同意提交给合同签订地的人民法院进行审理。在诉讼过程中，双方应积极配合法院工作，确保案件能够顺利进行审理并作出判决。如果一方不履行判决义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行判决结果。

3.甲方和乙方同意将争议解决过程中产生的所有文件和证据提交给管辖法院进行审查和处理。同时，双方同意在争议解决过程中遵守法院作出的裁决和裁定等相关规定和要求，确保争议能够得到公正、合理的解决。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就园林施工合同履行达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

5.工程期限：_________

二、工程要求

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应确保施工现场的安全与文明施工，采取有效措施防止施工噪音、粉尘对周边环境的影响。

3.乙方应做好施工现场的防护措施，确保人员和设备安全。

4.乙方在施工过程中，如发现设计错误或变更，应及时向甲方提出，并按甲方要求进行处理。

5.乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。

三、付款方式

1.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。具体支付方式及时间如下：