2025施工挂靠合同.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方具备一定的施工资质和能力，乙方具备相应的施工项目，经双方友好协商，就乙方向甲方提供施工挂靠事宜达成如下协议：

第一条协议范围

1.1本协议范围内，乙方将其所承接的施工项目部分或全部挂靠给甲方进行施工。

1.2甲方同意承担挂靠施工项目的施工责任，并按照乙方的要求完成施工任务。

第二条合作内容

2.1乙方负责提供施工项目，并对甲方的施工过程进行指导和监督。

2.2甲方负责按照乙方的要求组织施工，确保施工质量和进度。

2.3甲方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。

第三条合同价格

3.1乙方应按照甲方的实际施工成本加合理利润的方式确定合同价格。

3.2甲方应在合同签订后向乙方提交详细的施工成本预算，乙方审核无误后确定合同价格。

3.3乙方应在合同约定的付款时间内支付合同价款。

第四条工期

4.1甲方根据乙方的要求制定施工计划，确保按期完成施工任务。

4.2乙方应协助甲方解决施工过程中出现的问题，确保工期的顺利实现。

第五条保密条款

5.1甲乙双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

5.2未经对方书面同意，甲乙双方不得向第三方披露本协议内容和对方的商业秘密。

第六条违约责任

6.1甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。

6.2如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

第七条争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为年。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：年月日

注意事项：

1.双方应确保在签订合具有完全民事行为能力，且所提供的个人信息和资质证书真实有效。

2.合同价款的支付和结算方式应当明确，避免出现纠纷。

3.明确工期延误的违约责任，包括违约金的具体计算方式。

4.保护商业秘密和知识产权，不得泄露或侵犯对方的权益。

5.注意合同中的免责条款，确保双方权益的平衡。

6.确保合同中的争议解决方式合法有效，如选择仲裁，需明确仲裁委员会。

解决办法：

1.双方应在签订合提供有效身份证件和资质证书，如有虚假，应承担法律责任。

2.合同价款的支付和结算方式应在合同中明确，可设置分期付款或一次性支付等方式。

3.工期延误的违约责任应在合同中明确，可按逾期交付工程价款计算违约金。

4.双方应签订保密协议，明确保密内容和期限，违反保密义务的，应承担违约责任。

5.合同中的免责条款应符合法律法规规定，确保双方权益的平衡。

6.争议解决方式可选择仲裁或诉讼，如选择仲裁，需明确仲裁委员会，如选择诉讼，需明确管辖法院。

法律名词及名词解释：

1.施工挂靠：指不具备相应资质的单位或个人，通过挂靠具备相应资质的单位，以该单位的名义承揽施工项目的行为。

2.施工资质：指国家建设行政主管部门颁发的，允许单位从事建筑施工活动的资格证书。

3.工期：指合同约定的开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。

4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的金钱。

5.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

6.知识产权：指权利人对其创作的智力成果所享有的专有使用权。

7.仲裁：指由双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理，并作出具有法律约束力的裁决的一种争议解决方式。

8.诉讼：指当事人将合同争议提交人民法院，通过司法程序解决争议的一种争议解决方式。

应用场合：

1.建筑工程施工挂靠

2.土木工程施工挂靠

3.装饰装修工程施工挂靠

4.安装工程施工挂靠

5.其他需要施工挂靠的场合

补充条款：

1.施工项目的具体范围和规模

2.施工项目的地理位置和施工条件

3.甲乙双方的职责和权利的具体划分

4.施工过程中的质量管理和安全管理措施

5.合同的变更和解除条件

6.合同的终止和解除后的处理事项

7.双方对于不可抗力事件的处理方式

8.双方对于合同争议的解决方式

附件列表：

1.甲方的营业执照和资质证书复印件

2.乙方的营业执照和资质证书复印件

3.施工项目的相关批准文件和设计文件

4.甲乙双方的银行账户信息

5.施工合同的详细报价单和预算报告

6.施工合同的工程量清