大连正规桥梁安装合同标准版，可打印.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

大连正规桥梁安装合同标准版，可打印

本合同目录一览

第一条桥梁安装工程概况

1.1桥梁安装工程的名称、位置、规模和内容

1.2桥梁安装工程的施工目标和质量要求

1.3桥梁安装工程的施工期限和进度安排

第二条合同主体

2.1发包人的名称、地址、法定代表人及其联系方式

2.2承包人的名称、地址、法定代表人及其联系方式

第三条合同价格

3.1桥梁安装工程的总造价和支付方式

3.2桥梁安装工程的预付款、进度款和尾款的支付时间及比例

3.3桥梁安装工程的价格调整机制和条件

第四条合同履行

4.1承包人的义务和责任

4.2发包人的义务和责任

4.3合同变更和解除的条件及程序

第五条工程质量与验收

5.1桥梁安装工程的质量标准和要求

5.2桥梁安装工程的验收程序和时间安排

5.3桥梁安装工程的质量问题处理及责任分配

第六条安全生产与环保

6.1桥梁安装工程的安全生产要求和管理制度

6.2桥梁安装工程的环保要求和措施

6.3桥梁安装工程的安全生产事故处理及责任分配

第七条违约责任

7.1违约行为的认定和责任分配

7.2违约金的计算方式和支付时间

7.3违约行为导致的损失赔偿范围和计算方式

第八条争议解决

8.1合同争议的解决方式（如协商、调解、仲裁或诉讼等）

8.2仲裁或诉讼的管辖法院和适用法律

第九条合同的生效、变更和解除

9.1合同的签订日期和生效条件

9.2合同的变更条件和程序

9.3合同的解除条件和程序

第十条保密条款

10.1双方对合同内容和谈判过程中的商业秘密保密的义务

10.2保密期限和保密信息的范围

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的认定和通知程序

11.2不可抗力事件对合同履行影响的责任分配

第十二条合同的附件

12.1桥梁安装工程的施工图纸和技术文件

12.2桥梁安装工程的施工方案和施工组织设计

12.3其他与合同履行相关的文件和资料

第十三条其他条款

13.1双方约定的其他权利、义务和责任

13.2双方对合同的补充和修改内容

第十四条合同的签署

14.1合同的签署日期和地点

14.2合同的签署人和代表资格的确认

14.3合同正本和副本的份数及使用说明

第一部分：合同如下：

第一条桥梁安装工程概况

1.1桥梁安装工程的名称：大连某桥梁工程

1.2桥梁安装工程的位置：大连市某区域

1.3桥梁安装工程的规模：桥梁总长度米，宽度米，高度米

1.4桥梁安装工程的内容：包括桥梁主体结构安装、附属设施安装、施工临时设施搭建等

1.5桥梁安装工程的施工目标和质量要求：按照相关规范和标准进行施工，确保桥梁安装质量达到优良水平，安全无隐患

1.6桥梁安装工程的施工期限：自合同签订之日起至年月日

1.7桥梁安装工程的进度安排：具体施工进度按照承包人提交的施工组织设计进行，发包人给予合理配合和支持

第二条合同主体

2.1发包人的名称：大连市某基础设施建设有限公司

2.2发包人的地址：大连市某区路号

2.3发包人的法定代表人：X

2.4发包人的联系方式：电话：X，邮箱：X

2.5承包人的名称：某桥梁工程集团有限公司

2.6承包人的地址：某市区路号

2.7承包人的法定代表人：X

2.8承包人的联系方式：电话：X，邮箱：X

第三条合同价格

3.1桥梁安装工程的总造价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整）

3.2支付方式：银行转账

3.3预付款：合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付预付款人民币万元整

3.4进度款：按照桥梁安装工程的施工进度，分阶段支付进度款，具体支付比例和时间由双方另行商定

3.5尾款：桥梁安装工程验收合格后，发包人向承包人支付尾款人民币万元整

3.6价格调整机制和条件：因市场行情变化、政策调整等不可抗力因素导致工程造价发生变化的，双方按照实际情况进行价格调整

第四条合同履行

4.1承包人的义务和责任：按照合同约定完成桥梁安装工程，确保工程质量、安全、进度达到预期目标

4.2发包人的义务和责任：提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款、协调各方关系等，为承包人顺利施工提供必要的支持和配合

4.3合同变更和解除的条件及程序：合同履行过程中，如需变更或解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议

第五条工程质量与验收

5.1桥梁安装工程的质量标准和要求：按照《桥梁工程质量验收规范》及相关法律法规进行施工和验收

5.