二零二四年度建筑石材打磨承包协议[22].docxVIP

二零二四年度建筑石材打磨承包协议[22]

本合同目录一览

1.承包范围

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目工期

1.5项目质量要求

2.承包人

2.1承包人名称

2.2承包人资质

2.3承包人法定代表人

2.4承包人授权代表

3.发包人

3.1发包人名称

3.2发包人资质

3.3发包人法定代表人

3.4发包人授权代表

4.合同金额

4.1合同总价

4.2分阶段付款

4.3付款方式

4.4付款期限

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度报告

5.3工程验收

6.质量保证

6.1质量标准

6.2质量检测

6.3质量责任

7.材料供应

7.1材料采购

7.2材料验收

7.3材料保管

8.施工现场管理

8.1施工现场布置

8.2施工现场安全

8.3施工现场环保

9.争议解决

9.1争议处理方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决期限

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

12.3合同备案

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止日期

14.其他

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同变更

14.4合同解除与终止

14.5合同争议解决

第一部分：合同如下：

第一条承包范围

1.1项目名称：二零二四年度建筑石材打磨项目

1.2项目地点：市区街道号

1.3项目规模：共计万平方米石材表面打磨工程

1.4项目工期：自合同签订之日起个月内完成

1.5项目质量要求：符合国家相关石材表面处理质量标准，确保打磨后的石材表面平整、光滑，无明显划痕和污渍

第二条承包人

2.1承包人名称：石材加工有限公司

2.2承包人资质：具备国家相关资质证书，专业从事石材表面处理

2.3承包人法定代表人：

2.4承包人授权代表：

第三条发包人

3.1发包人名称：房地产开发有限公司

3.2发包人资质：具备国家相关资质证书，从事房地产开发

3.3发包人法定代表人：

3.4发包人授权代表：赵六

第四条合同金额

4.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）

4.2分阶段付款：合同签订后天内支付合同金额的30%，工程验收合格后支付合同金额的60%，工程完工并经验收合格后支付合同金额的10%，剩余10%作为质保金

4.3付款方式：银行转账

4.4付款期限：按照分阶段付款计划执行

第五条工程进度

5.1施工计划：承包人需在合同签订后天内提交详细的施工计划，包括施工顺序、施工时间安排、施工人员配置等

5.2进度报告：承包人每月需向发包人提交一次工程进度报告，包括已完成工程量、施工进度、存在问题等

5.3工程验收：工程完工后，承包人需按照合同约定的时间向发包人申请验收，验收合格后方可进行结算

第六条质量保证

6.1质量标准：符合国家相关石材表面处理质量标准，确保打磨后的石材表面平整、光滑，无明显划痕和污渍

6.2质量检测：承包人需在施工过程中进行自检，确保每道工序的质量符合要求，并定期邀请第三方检测机构进行抽检

6.3质量责任：如因承包人原因导致工程出现质量问题，承包人需负责修复，并承担相应的经济损失

第七条材料供应

7.1材料采购：承包人需按照合同约定采购石材表面处理材料，确保材料质量符合要求

7.2材料验收：承包人需对采购的材料进行验收，确认材料质量合格后方可投入使用

7.3材料保管：承包人需妥善保管材料，防止材料损坏或丢失

第八条施工现场管理

8.1施工现场布置：承包人需按照发包人的要求进行施工现场布置，确保施工现场整洁、有序，并设置明显的安全警示标志

8.2施工现场安全：承包人需严格遵守国家有关施工现场安全的规定，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生

8.3施工现场环保：承包人需采取有效措施控制施工现场的粉尘、噪音等污染，确保符合国家环保要求

第九条争议解决

9.1争议处理方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

9.2争议解决机构：如双方同意，可约定将争议提交仲裁委员会仲裁解决

9.3争议解决期限：自争议发生之日起个月内解决争议

第十条违约责任

10.1违约情形：包括未按合同约定的时间完成工程、工程质量不符合要求、未按合同约定支付工程款等

10.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失、支付违约金等

10.3违约赔偿：违