2024年建设工程施工合同工程概况.docxVIP

?2024年建设工程施工合同工程概况

合同编号：__________

全称：____________________

地址：____________________

联系人：_________________

联系电话：________________

全称：____________________

地址：____________________

联系人：_________________

联系电话：________________

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程性质：____________________

5.工程投资：____________________

6.工程施工内容：____________________

7.工程质量标准：____________________

8.工程施工期限：自____年____月____日至____年____月____日

二、合同价款

1.合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.付款方式：

（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款。

（2）进度款：按照工程进度分阶段支付，每阶段支付合同总价款的____%。

（3）结算款：工程验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为结算款。

3.乙方应在合同约定的付款期限内向甲方开具正规发票。

三、乙方权利与义务

1.权利：

（1）按照合同约定收取工程价款；

（2）根据合同约定，对工程质量、安全、环保等方面进行自主管理；

（3）对甲方提供的资料、图纸等进行保密。

2.义务：

（1）按照合同约定，全面负责工程的施工、管理、验收等工作；

（2）保证工程质量达到合同约定的标准；

（3）遵守国家有关建设工程的法律法规，确保施工安全；

（4）按照合同约定的期限完成工程；

（5）提供完整的施工资料、图纸等工程技术文件；

（6）对施工过程中产生的垃圾、废水等污染物进行合规处理。

四、甲方权利与义务

1.权利：

（1）按照合同约定，对乙方施工过程进行监督检查；

（2）对乙方未按合同约定履行义务的行为，有权要求乙方改正或承担违约责任；

（3）对工程质量、安全、环保等方面提出合理要求。

2.义务：

（1）按照合同约定，及时支付工程价款；

（2）提供项目所需的合法手续、资料、图纸等；

（3）协助乙方解决施工过程中的问题；

（4）对乙方合理的变更请求给予审批。

五、合同变更

（1）国家政策调整，影响合同履行；

（2）不可抗力因素导致合同无法履行；

（3）双方协商一致的其他原因。

2.变更合同应书面提出，经双方协商一致，签署书面协议。

六、违约责任

1.乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同违约责任；

2.乙方未按合同约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方承担修复、赔偿等责任；

3.甲方未按合同约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担逾期付款的违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____年____月____日

附件一：工程量清单

附件二：工程进度计划

附件三：工程质量标准

附件四：安全防护措施

附件五：环保措施

注意事项：

1.权利与义务明确：合同中应明确甲乙双方的权义，包括但不限于付款方式、施工期限、质量标准、安全环保要求等，以保障双方的合法权益。

2.合同变更：任何合同变更都应以书面形式进行，并确保双方签字或盖章确认，以防止后期争议。

3.违约责任：合同应详细列出各种违约情况及其相应的责任，包括但不限于延迟付款、工程质量不符合标准等。

4.争议解决：合同中应规定争议解决的途径，如友好协商或诉讼，以明确双方在发生争议时的处理方式。

5.合同生效：明确合同的生效条件和时间，以及合同副本的保管方式。

解决办法：

1.协商：在合同履行过程中，双方应通过协商解决任何分歧和争议。

2.调解：如协商不成，可寻求第三方调解，如行业协会或专业调解机构。

3.仲裁：根据合同约定，双方可提交仲裁机构进行仲裁。

4.诉讼：如仲裁无效或双方未约定仲裁条款，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同编号：指为标识和追踪合同而赋予的特定号码。

2.