二零二四年度个人建筑拆除与施工一体化合同模板.docxVIP

二零二四年度个人建筑拆除与施工一体化合同模板

本合同目录一览

1.合同签订依据及法律适用

1.1合同签订依据概述

1.2适用法律及法规

2.合同双方基本信息

2.1建设单位信息

2.2施工单位信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.工程拆除方案

4.1拆除范围及内容

4.2拆除方法及工艺

4.3拆除时间安排

5.工程施工方案

5.1施工内容

5.2施工方法及工艺

5.3施工进度安排

6.工程质量标准及验收

6.1工程质量标准

6.2工程验收程序及标准

7.工程造价及支付方式

7.1工程造价构成

7.2工程款支付方式及时间

8.工期及延误责任

8.1工期约定

8.2工期延误处理

9.合同变更及解除

9.1合同变更条件及程序

9.2合同解除条件及程序

10.争议解决方式

10.1争议解决途径

10.2争议解决方式

11.违约责任

11.1违约行为及处理

11.2违约责任承担

12.不可抗力及保险

12.1不可抗力定义及处理

12.2保险条款及范围

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定事项

14.1其他约定条款

14.2附件及补充协议

第一部分：合同如下：

1.合同签订依据及法律适用

1.1合同签订依据概述

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。

1.2适用法律及法规

本合同适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。

2.合同双方基本信息

2.1建设单位信息

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

2.2施工单位信息

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

3.工程概况

3.1工程名称

________________

3.2工程地点

________________

3.3工程规模

建筑面积：________________平方米

3.4工程内容

主要包括：建筑拆除、基础施工、主体结构施工、装饰装修等。

4.工程拆除方案

4.1拆除范围及内容

拆除范围：________________

拆除内容：________________

4.2拆除方法及工艺

拆除方法：________________

拆除工艺：________________

4.3拆除时间安排

拆除时间：________________

5.工程施工方案

5.1施工内容

施工内容：________________

5.2施工方法及工艺

施工方法：________________

施工工艺：________________

5.3施工进度安排

施工进度：________________

6.工程质量标准及验收

6.1工程质量标准

质量标准：________________

6.2工程验收程序及标准

验收程序：________________

验收标准：________________

7.工程造价及支付方式

7.1工程造价构成

工程造价：________________

造价构成：________________

7.2工程款支付方式及时间

支付方式：________________

支付时间：________________

8.工期及延误责任

8.1工期约定

本合同约定的工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。

8.2工期延误处理

若因不可抗力或非施工单位原因导致工期延误，经双方协商一致，可顺延工期。因施工单位原因导致的工期延误，每延误一日，施工单位应向建设单位支付______元的违约金。

9.合同变更及解除

9.1合同变更条件及程序

任何一方要求变更合同内容，应提前______天书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。

9.2合同解除条件及程序

（1）一方严重违约，经对方书面通知后______日内仍未纠正；

（2）发生不可抗力，导致合同无法继续履行；

（3）合同约定的其他解除条件。

合同解除后，双方应按合同约定结算已发生费用，并处理善后事宜。

10.争议解决方式

10.1争议解决途径

双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决方式

争议