晋中市2024年度住宅楼建设工程施工合同.docxVIP

晋中市2024年度住宅楼建设工程施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程建设标准

3.合同工期

3.1工期起止时间

3.2工期延误责任

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量验收程序

4.3质量保证措施

5.工程造价

5.1工程造价组成

5.2工程造价调整

5.3付款方式

6.施工组织设计

6.1施工组织原则

6.2施工进度计划

6.3施工安全措施

6.4施工环境保护措施

7.材料设备供应

7.1材料设备供应方式

7.2材料设备质量要求

7.3材料设备验收程序

8.施工现场管理

8.1施工现场布置

8.2施工现场安全文明施工

8.3施工现场环境保护

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

13.合同生效与解除

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：晋中市房地产开发有限公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方地址

甲方：晋中市区路号

乙方：晋中市区路号

1.3合同双方法定代表人

甲方：张

乙方：李

1.4合同双方联系方式

甲方联系电话：138xxxx5678

乙方联系电话：139xxxx5678

1.5合同签订日期：2024年3月1日

2.工程概况

2.1工程名称：晋中市住宅楼建设工程

2.2工程地点：晋中市区路

2.3工程规模：总建筑面积10万平方米，共6栋住宅楼，地上24层，地下1层

2.4工程类型：住宅楼建设

2.5工程建设标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行

3.合同工期

3.1工期起止时间：自合同签订之日起至2025年12月31日

3.2工期延误责任

若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价的千分之五作为违约金。

4.工程质量要求

4.1质量标准

本工程质量等级为合格，达到国家标准GB503002013规定的相关要求。

4.2质量验收程序

工程完成后，乙方应组织自检，并在自检合格后，通知甲方进行验收。验收不合格的，乙方应立即整改，直至合格为止。

4.3质量保证措施

乙方应建立健全质量保证体系，对施工全过程进行质量监控，确保工程质量达到合同约定的标准。

5.工程造价

5.1工程造价组成

工程造价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。

5.2工程造价调整

工程造价在合同签订后，如遇政策性调整，按国家相关政策执行调整。

5.3付款方式

工程款按进度支付，具体付款比例及时间节点详见合同附件。

6.施工组织设计

6.1施工组织原则

遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，确保施工安全和文明施工。

6.2施工进度计划

施工进度计划详见附件，甲方和乙方共同监督执行。

6.3施工安全措施

建立健全安全生产责任制，严格执行各项安全操作规程，确保施工安全。

6.4施工环境保护措施

采取有效措施，减少施工对周围环境的影响，实现文明施工。

8.施工现场管理

8.1施工现场布置

施工现场应按照施工组织设计进行布置，合理划分施工区域，确保施工有序进行。

8.2施工现场安全文明施工

施工现场应设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施，确保施工人员安全。同时，保持施工现场整洁，防止扬尘污染。

8.3施工现场环境保护

施工现场应采取有效措施，控制噪音、废水、废气等污染物的排放，减少对周边环境的影响。

9.材料设备供应

9.1材料设备供应方式

甲方负责提供工程所需的全部材料设备，乙方负责材料设备的验收和保管。

9.2材料设备质量要求

提供的材料设备必须符合国家相关标准和合同约定，不得使用假冒伪劣产品。

9.3材料设备验收程序

乙方应在材料设备进场后及时进行验收，验收合格后方可投入使用。

10.争议解决

10.1争议解决方式

发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交晋中市仲裁委员会仲裁。

10.2争议解决程序

仲裁委员会应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

11.违约责任

11.1违约情形

包括但不限于工期延误、工程质量不合格、材料设备供应不及时、施工现场管理不善等。

11.2违约责任承