2025富锦市建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：

甲方（发包方）：

地址：

联系电话：

联系人：

乙方（承包方）：

地址：

联系电话：

联系人：

鉴于甲方为富锦市建设工程的业主，拟委托乙方承担该工程的施工任务，双方经充分协商，达成如下协议：

第一条工程内容

1.1本工程的名称：

1.2本工程的地点：

1.3本工程的内容：

1.4本工程的规模：

1.5本工程的工期：

第二条工程质量

2.1乙方应按照甲方的要求，确保工程质量达到国家相关标准和规范要求。

2.2乙方应承担工程质量的一切责任，包括但不限于工程质量保修、工程质量事故的处理等。

第三条工程进度

3.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

3.2乙方应承担由于自身原因导致工程进度延误的一切责任。

第四条工程造价

4.1乙方向甲方提供的工程造价为：元（大写：元整）。

4.2乙方应按照双方约定的工程造价进行施工，不得擅自增加费用。

第五条付款方式

5.1甲方应按照双方约定的付款方式对乙方进行付款。

5.2付款的具体方式为：

第六条违约责任

6.1乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金的具体数额为：元。

6.2甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的具体数额为：元。

第七条争议解决

7.1双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1双方应遵守国家的法律、法规和政策，严格执行本合同的约定。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.工程变更：若在施工过程中，甲方提出工程变更，乙方应及时与甲方沟通，就变更内容达成一致，并按照双方约定的方式进行变更。若因工程变更导致工程造价或工期的变化，双方应另行签订补充协议。

2.付款延迟：甲方如未按照约定时间付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。违约金的具体数额为：元。

3.工程质量问题：若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并支付产生的费用。若乙方未能在约定时间内修复质量问题，甲方有权委托第三方进行修复，并有权要求乙方承担产生的费用。

4.工程进度延误：若乙方未按照约定进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的具体数额为：元。

5.合同解除：甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金的具体数额为：元。若乙方擅自解除合同，甲方也有权要求乙方支付违约金。

法律名词及名词解释：

1.发包方：指委托乙方承担工程任务的甲方，负责支付工程款项，对工程质量、进度等方面进行监督。

2.承包方：指承担工程任务的乙方，负责按照甲方要求完成工程，并承担工程质量、进度等方面的责任。

3.工程造价：指乙方承担工程所需的总费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。

4.工程进度：指工程按照约定的时间节点完成的程度。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

6.工程质量保修：指乙方在工程竣工后一定期限内，对工程出现的质量问题进行修复的责任。

7.工程质量事故：指因工程质量问题导致的人员伤亡、财产损失等情况。

8.合同解除：指双方或一方在合同履行过程中，根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。

9.争议解决：指双方因履行合同发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

10.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》规定，具有审理合同纠纷案件权限的人民法院。

应用场合：

1.适用于富锦市范围内的各类建设工程施工项目。

2.适用于甲方作为业主，乙方作为施工方的情况。

3.适用于工程内容包括建筑工程、装修工程、安装工程等。

4.适用于