通用版建设项目整体承包协议模板版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

通用版建设项目整体承包协议模板版A版

本合同目录一览

1.承包范围与内容

1.1建设项目概述

1.2承包工作范围

1.3承包工作内容

2.合同价格与支付

2.1合同价格

2.2支付方式与时间

2.3价格调整条件

3.工期与进度

3.1总工期

3.2施工进度计划

3.3延期违约责任

4.质量与标准

4.1建设质量标准

4.2质量检验与验收

4.3质量争议处理

5.材料与设备

5.1材料设备供应

5.2材料设备质量

5.3材料设备验收

6.安全生产

6.1安全生产责任

6.2安全防护措施

6.3安全事故处理

7.知识产权与保密

7.1知识产权归属

7.2保密义务与责任

7.3保密期限

8.合同的履行与变更

8.1合同履行地点与方式

8.2合同变更条件

8.3变更协议的签订

9.违约责任

9.1承包商违约责任

9.2发包人违约责任

9.3违约赔偿方式

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁地点与机构

10.3诉讼地点与法院

11.解除与终止

11.1合同解除条件

11.2解除合同的程序

11.3合同终止后的处理

12.合同的生效与失效

12.1合同生效条件

12.2合同失效条件

12.3失效后的权利义务处理

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律适用与解释

13.3合同附件

14.签署与备案

14.1合同签署

14.2备案与登记

14.3合同副本份数与保管

第一部分：合同如下：

第一条承包范围与内容

1.1建设项目概述

本合同项下的建设项目是一座（工程名称），位于（工程地点），主要包括（工程主要内容）。

1.2承包工作范围

承包商应按照合同约定的技术规范、施工图纸和工程量清单，完成合同范围内的土建、安装、装修、设备供应及安装、调试、验收等全部工作。

1.3承包工作内容

（详细列举承包商应完成的具体工作内容，如建筑工程、装修工程、设备安装调试等）

第二条合同价格与支付

2.1合同价格

本合同的合同总金额为人民币（大写）：（金额），分币种（币种）。

2.2支付方式与时间

发包人应按照双方约定的付款计划，向承包人支付合同价款。具体支付方式和时间如下：

（详细描述支付方式和时间，如分期支付、进度支付等）

2.3价格调整条件

除合同另有约定外，合同价格在签订后不再调整。如遇特殊情况，双方可协商调整价格，但需签订补充协议。

第三条工期与进度

3.1总工期

本工程合同约定的总工期为（天），自合同签订之日起计算。

3.2施工进度计划

承包商应按照合同约定的工期和施工进度计划完成工程。具体施工进度计划由双方另行签订补充协议。

3.3延期违约责任

如承包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照双方约定的条款执行。

第四条质量与标准

4.1建设质量标准

本工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，并满足发包人的使用要求。

4.2质量检验与验收

工程完成后，由双方共同组织验收。验收不合格的，承包商应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。

4.3质量争议处理

如发生质量争议，双方应协商解决。协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第五条材料与设备

5.1材料设备供应

承包商应按照合同约定的材质、品牌、规格等供应材料和设备。

5.2材料设备质量

供应的材料和设备应符合国家、行业和地方的相关规定，并具备合格证明。

5.3材料设备验收

发包人应按照合同约定的验收标准对供应的材料和设备进行验收。验收不合格的，承包商应负责更换或修复。

第六条安全生产

6.1安全生产责任

承包商应全面负责施工现场的安全生产，确保工程安全顺利进行。

6.2安全防护措施

承包商应制定并落实施工现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。

6.3安全事故处理

如发生安全事故，承包商应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定处理。

第八条合同的履行与变更

8.1合同履行地点与方式

双方应按照合同约定的地点和方式履行合同。合同履行地点为（合同履行地点）。

8.2合同变更条件

合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订补充协议。

8.3变更协议的签订

如双方就合同变更达成一致，应签订变更协议，明确变更内容、范围、价格、工期等事项。

第九条违约责任

9.1承包商违约责任

承包商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。具体