劳务分包施工合同协议2024年.docxVIP

?劳务分包施工合同协议2024年

合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程性质：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程承包范围：____________________

第二条工程施工

2.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。

2.2乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量、安全及环境保护。

2.3乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。

第三条工程价款

3.1乙方应根据本合同约定的工程量及单价，计算出合同总价。

3.2甲方应在合同签订后_______日内支付合同总价款的_______%作为预付款。

3.3乙方在完成工程量后，应及时向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后_______日内进行审核，并在审核无误后支付剩余款项。

第四条工程变更

4.1甲方有权根据工程实际情况对施工图纸、技术规范进行调整，乙方应予以配合。

4.2因工程变更导致的费用增加或减少，双方应协商解决，达成一致意见后签订补充协议。

第五条工程验收

5.1乙方应在工程完成后，向甲方提交工程验收报告。

5.2甲方应在收到验收报告后_______日内组织验收，并将验收结果通知乙方。

5.3验收合格后，双方按照约定进行工程结算。

第六条违约责任

6.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。

6.2乙方在施工过程中，如发生质量、安全事故，应承担相应责任。

6.3甲方未按合同约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的_______%。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效与终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同有效期为_______个月，自合同生效之日起计算。

8.3合同到期后，双方如需继续合作，应签订新的合同。

第九条其他约定

9.1双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。

9.2双方应保守对方商业秘密，不得向第三方泄露。

9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.明确合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，避免合同无效或执行困难。

2.详细工程描述：工程名称、地点、性质、规模、承包范围等应具体明确，以避免履行过程中的纠纷。

3.施工规范和质量要求：明确乙方应遵守的施工规范、质量标准及环境保护要求，保障工程质量。

4.工程价款支付：约定预付款、进度款、结算款的比例及支付时间，确保资金流转顺畅。

5.工程变更处理：对工程变更导致的费用调整和解决方式作出明确规定，以应对实际施工中的变化。

6.违约责任：明确双方违约时的责任和违约金计算方式，保障合同履行。

7.争议解决方式：约定争议解决途径，如协商、诉讼等，以保障合同争议的解决。

解决办法：

1.协商：双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商的方式解决。

2.调解：如协商不成，可以请求第三方调解机构介入，协助解决争议。

3.仲裁：双方在合同中约定仲裁条款，将争议提交仲裁机构仲裁。

4.诉讼：如仲裁不成或双方未约定仲裁条款，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：指参与合同签订的各方当事人，包括甲方（总包单位）和乙方（劳务分包单位）。

2.违约金：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。

3.预付款：指合同签订后，甲方按照约定比例支付给乙方的部分工程价款。

4.争议解决：指在合同履行过程中，双方因权利义务产生分歧时，采取的解决争议的方式。

5.仲裁：指双方在合同中约定，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种解决争议的方式。

6.诉讼：指双方在合同履行过程中发生纠纷，向人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议的方式。

特殊应用场合及合同补充条款：

1.场合：工程项目位于偏远的山区或者特殊环境，交通不便，物资供应困难。

补充条款：考虑到特殊地理位置可能对施工进度和成本带来的影响，双方约定，如遇不可抗力因素导致施工停滞，乙方应及时通知甲方，双方协商确定合理的工期顺延和费用调整方案。

2.场合：工程项目涉及危险品作业，如爆破、高空作业等。

补充条款：鉴于工程作业的特殊性，双方应共同制定严格的安全防护措施。乙方需对作