2025建设工程施工合同法规效力认定的两种情形.docxVIP

?合同编号：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，经充分协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

1.5工程预算：

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2合同价格包含乙方施工、材料、设备、人工、管理、税费等全部费用。

2.3合同价格不做调整，除非遇到不可抗力等法定情形。

第三条合同履行

3.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准等要求，按时完成施工。

3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，遵守施工现场的规章制度，服从甲方及有关部门的管理。

3.3甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。

3.4甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等，确保乙方正常施工。

第四条合同价款的支付

4.1甲方支付合同价款的方式为：

4.2付款时间及比例为：

4.3乙方开具合法的税务发票。

第五条违约责任

5.1任何一方违反合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

5.2乙方如未能按约定时间完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护合同的履行。

7.2合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除或变更合同。

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：

注意事项：

1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。

2.合同双方应按照约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

3.合同价款支付和工程进度应严格按照合同约定执行，如有争议，应及时协商解决。

4.乙方应保证工程质量和安全，如发生质量问题或安全事故，应承担相应责任。

5.双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护合同的履行。

解决办法：

1.双方发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

2.如乙方未能按约定时间完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金。

3.如甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。

4.如甲方提供的场地、资料、设备等不符合要求，乙方有权要求甲方及时予以解决。

法律名词及名词解释：

1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。

2.建筑法：调整建筑活动中涉及的民事、行政、刑事责任的法律规范总称。

3.不可抗力：指合同履行过程中，无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

4.违约金：当事人违反合同约定，应支付给对方的一定金额，作为违约的惩罚和补偿。

5.管辖权：指法院对特定案件进行审理和裁判的权力。

应用场合：

1.适用于各类建设工程施工项目，如住宅、商业、工业等建筑物的建设。

2.适用于基础设施建设，如道路、桥梁、隧道、水利等工程的建设。

3.适用于建筑工程的维修、改建、扩建等情形。

补充条款：

1.工程变更：如遇工程变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、价款及工期等。

2.不可抗力：具体定义不可抗力事件及双方的责任和义务。

3.保密条款：要求双方对合同内容、技术资料等保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

4.争议解决：明确双方在履行合同过程中发生争议的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。

5.法律适用：明确本合同适用的人民法院或仲裁机构。

附件列表：

1.工程图纸和技术资料

2.工程量清单

3.材料和设备的技术规格书

4.施工组织设计

5.安全施工方案

6.环境保护措施方案

7.合同价款支付的银行转账凭证

8.工程验收标准和程序

9.乙方施工人员名单和资质证明

10.其他与合同履行相关的文件和资料