光伏场区围栏工程施工合同.doc

光伏场区围栏工程施工合同

发包人：县光伏电力开发有限公司

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：XX城镇20兆瓦太阳能光伏并网发电项目

工程地点：XX城镇江家沟村

工程内容：厂区围栏

二、工程承包形式及范围

1、承包形式：包工包料。

2、承包范围：按照发包人提供的施工图纸，完成工程量清单范围内包含的所有内容。

三、合同工期：

工程合同工期总日历天数：30天，从2018年4月日开始施工，至2018年4月日竣工(如遇不可抗力的特殊情况经发包人代表签证后工期顺延)。

四、施工及质量要求

乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范；乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求，确保工程质量达到甲方使用要求。

五、工程保修期

工程保修期：项目竣工验收合格后一年

六、合同价款

1、围栏费用：单价：60元/米，长度约：7000米(具体以实际施工工程量为准)。

本合同为综合固定单价合同，合同暂定价为RMB420000元(大写：肆拾贰万元整),最终价格以实际施工工程量为准据实结算(此合同包含直接费、间接费、措施费、利润)。

七、承包人权利和业务

1、按国家及地方颁发的建筑工程施工规范、规程及标准要求进行施工。

2、接受发包人的技术指导和质量要求，并按期完工。

3、承担施工过程中一切因承包人原因造成的质量、安全事故及费用。

4、保修期内若发生质量问题，承包人应接到发包人通知日起4小时内派技术人员到现场进行维修，并达到质量要求。若承包人不及时进行维修，发包方有权追求因质量原因造成的一切损失。

八、发包人权利和义务

1、向承包人提供施工图纸。

2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度。

3、发包人应按时给承包人支付工程款和进行工程验收、结算。

九、工程款支付

合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%;然后根据项目进度支付工程款，围栏完成4000米后，五日内再支付合同价款的30%工程款：工程整体完工，经甲方验收合格后，十日内一次性支付完毕。

以上进度款支付均以承包人开具等值无误增值税专用发票为前提。

十、合同价款调整

1、设计变更

2、现场签证、工程洽商、工作联系单等。

3、国家政策性调价文件。

4、双方约定的其他情况。

十一、违约责任

1、除不可抗力外，如承包人不能按照本合同规定的时间完成工程内容和提供服务的，承包人应在不影响本合同项下发包人享有的其他补救措施的情况下，一次性支付合同总价的20%作为滞纳金。

2、因承包人迟延交工时间超过2个工作日，发包人有权追究承包人的违约责任。

3、承包人所作工程不得妨碍发包人正常使用，否则给发包人造成的一切损失均由承包人承担。

4、发包人因使用承包人产品质量问题造成损失的，由承包人承担赔偿责任。

十二、合同解除

1、如承包人在合同履行中存在下述情形之一，发包人可随时向承包人发出书面通知，解除部分或全部合同：

1)承包人原因造成工程迟延交工时间超过2天的：

2)承包人交付的工程不符合本合同约定或承包人未能履行本合同规定的其他实质性义务，经发包人提出异议后2天内没有采取有效的补救措施的。

2、发包人根据第12.1款约定解除本合同，并不损害发包人在解除合同时要求金钱赔偿或采取其他救济措施的权利。

十三、争议解决及法律适用

1、本合同适用中华人民共和国法律，并按其进行解释。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过双方友好协商解决，协商不成，向保定仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

十四、安全施工要求

1、施工合同签订的甲乙双方需要共同落实各级安全生产责任制。发包人的安全管理人员负责对施工现场进行监督检查，有权制止并纠正施工现场作业人员违反安全生产相关规定的行为。

2、承包人(施工方)法人代表或主要负责人作为其承包施工项目的第一责任人，对施工现场的安全生产负直接责任。要向基建处(电力处)递交《施工安全承诺书》,认真执行现场安全管理制度，确保施工现场安全。施工方对其各级施工队伍要建立安全生产责任制，明确安全生产责任。各级施工人员要遵守公司各项安全管理制度。

3、承包人在施工前，必须编制项目作业指导书，经发包人审查通过后方可施工；在不影响发包人安全生产运行的前提下，发包人尽力为承包人提供便利条件和服务。

4、发包人有义务对承包人施工现场安全负责人进行安全教育，将公司的各项安全生产管理规定告知承包人：承包人施工现场安全负责人必须对其作业人员进行安全教育，安全教育要根据不同的工种、工作岗位、工作环境来开展。

5、承包人进入施工现场应统一着装；全部施工人员必须佩戴安全帽作业：凡高空作业人员