建设工程承包施工协议书2024年.docxVIP

?建设工程承包施工协议书2024年

合同编号：__________

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：______________

联系电话：________________

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：______________

联系电话：________________

第一条工程项目概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程投资总额：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

第二条工程承包范围

2.1承包方承包范围为工程项目的施工、材料供应、设备安装、装饰装修、绿化等全部工作。

2.2承包方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及工程规范要求，确保工程质量、安全、环保等方面符合相关法律法规和标准。

第三条工程施工期限

3.1工程施工期限为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

3.2若因甲方原因导致工程延期，双方协商一致后，可以适当延长施工期限。

第四条工程价款及支付

4.1工程价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

（1）合同签订后，甲方支付承包方合同总价款的10%作为预付款；

（2）施工进度达到____%时，甲方支付合同总价款的____%；

（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的____%；

（4）剩余合同总价款的____%，在工程保修期满后支付。

4.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间和方式支付工程价款。

第五条工程质量及验收

5.1承包方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，确保工程安全、环保、节能、降噪等方面达到规定要求。

5.2工程验收合格后，双方签订工程验收报告，作为支付工程价款的依据。

第六条违约责任

6.1若乙方未能按约定时间完成施工任务，每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。

6.2若乙方施工质量不符合国家及行业相关标准，乙方应承担修复、返工等费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第七条争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程保修期满终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人及联系电话，确保合同主体的合法性。

2.工程项目概况：合同中应明确工程项目名称、地点、内容、规模及投资总额，以便于双方对工程项目的具体情况进行了解。

3.工程承包范围：合同中应明确乙方承包的具体范围，包括施工、材料供应、设备安装等，避免因范围不清导致的纠纷。

4.工程施工期限：合同中应约定明确的施工期限，包括开始和结束日期，以及可能的延期情况。

5.工程价款及支付：合同中应明确工程价款的金额、支付方式及支付时间，确保双方在价款支付上的权益。

6.工程质量及验收：合同中应明确工程质量标准及验收流程，确保工程符合国家及行业标准。

7.违约责任：合同中应明确双方的违约责任，包括违约金、修复费用等，以约束双方履行合同。

8.争议解决：合同中应约定争议解决方式，如友好协商或诉讼，以便于双方在发生纠纷时采取合适的解决措施。

解决办法：

1.法律名词解释：

合同：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设工程项目达成的一致协议。

预付款：指合同签订后，甲方预先支付给乙方的一部分工程价款。

违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。

保修期：指工程验收合格后，乙方在规定的时间内对工程质量问题承担修复责任的期限。

争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

2.在签订合同时，双方应认真阅读合同条款，确保理解无误。如有疑问，可以咨询专业律师。

3.在合同履行过程中，双方应严格按照合同约定履行义务，确保工程顺利进行。

4.如遇合同纠纷，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以采取法律手段，如诉讼或仲裁，维护