2024年零星工程合同7篇.docxVIP

2024年零星工程合同7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程造价及支付方式

1.工程造价：本工程总造价为人民币XX元整（￥XX）。

2.支付方式：甲方在开工前支付工程总造价的XX%给乙方作为工程预付款，即人民币XX元整（￥XX）。剩余XX%的工程款，即人民币XX元整（￥XX），在工程竣工验收合格后XX天内一次性支付给乙方。

第四条施工准备和前期工作

1.甲方在开工前负责办理工程项目的合法手续，并协调好周边关系。

2.乙方在开工前负责设计好施工方案，并准备好施工材料。

3.甲方在开工前支付乙方的前期费用，包括设计费用、材料费用等，具体费用根据实际发生并双方确认后支付。

第五条工程质量和检查验收

1.乙方必须建立健全施工质量的检查验收制度，确保工程质量。

2.乙方必须按照施工合同和施工图纸施工，确保施工进度和质量。

3.甲方有权对施工进度和质量进行检查验收，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方停工整改。

4.工程竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。

第六条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）负责办理工程项目的合法手续，并协调好周边关系。

（2）负责支付乙方的施工款项和前期费用。

（3）有权对施工进度和质量进行检查验收。

2.乙方职责及义务：

（1）负责设计好施工方案，并准备好施工材料。

（2）按照施工合同和施工图纸施工，确保施工进度和质量。

（3）接受甲方的检查验收，对不符合质量要求的工程进行整改。

（4）确保施工现场的安全和环保。

第七条违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付施工款项或前期费用，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方如未按照合同约定施工或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

3.如因不可抗力或甲方原因导致工程停工或延期，乙方有权要求甲方支付相应的停工费用或延期费用。

4.如因乙方原因导致工程停工或延期，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.如遇未尽事宜，双方可协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行零星工程建设的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期及进度

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场，确保工期按时完成。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督。

3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准，并接受甲方的质量检查。

2.工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快进行验收。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，