二零二四年油漆工程劳务分包合同模板，施工进度与质量保障3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年油漆工程劳务分包合同模板，施工进度与质量保障

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程工期

3.劳务分包内容

3.1分包工作范围

3.2分包工作内容

3.3分包工作标准

4.施工进度安排

4.1进度计划

4.2进度调整

4.3进度考核

5.质量保障措施

5.1质量要求

5.2质量检验

5.3质量责任

6.材料供应与管理

6.1材料供应责任

6.2材料检验

6.3材料使用

7.工程款支付

7.1支付方式

7.2支付进度

7.3支付条件

8.风险责任

8.1风险识别

8.2风险分担

8.3风险处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决期限

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约处理

11.合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

11.3解除责任

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：材料清单

13.3附件三：质量保证书

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：____________________

1.1.2分包方地址：____________________

1.1.3分包方法定代表人：____________________

1.1.4分包方联系方式：____________________

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：____________________

1.2.2总包方地址：____________________

1.2.3总包方法定代表人：____________________

1.2.4总包方联系方式：____________________

2.工程概况

2.1工程名称：____________________

2.2工程地点：____________________

2.3工程规模：____________________

2.4工程工期：自____年____月____日至____年____月____日

3.劳务分包内容

3.1分包工作范围：____________________

3.2分包工作内容：

3.2.1油漆施工

3.2.2相关辅助工作

3.2.3遵循的施工规范和标准

3.3分包工作标准：按照国家相关施工规范和行业标准执行

4.施工进度安排

4.1进度计划：____________________

4.2进度调整：如因不可抗力或其他合理原因导致进度延误，双方应协商一致调整进度计划

4.3进度考核：根据进度计划，定期对分包工作进行进度考核，确保工程按期完成

5.质量保障措施

5.1质量要求：确保工程质量达到国家标准和行业规范要求

5.2质量检验：按照国家相关质量检验标准和规范进行检验

5.3质量责任：分包方对工程质量承担全部责任

6.材料供应与管理

6.1材料供应责任：由总包方负责材料的采购和供应

6.2材料检验：对进场材料进行检验，确保材料质量符合要求

6.3材料使用：严格按照材料使用说明和施工规范进行施工

7.工程款支付

7.1支付方式：按照合同约定，分阶段支付工程款

7.2支付进度：根据工程进度，每完成一定比例的工程量后支付相应款项

7.3支付条件：支付款项前，分包方需提交相应的工程量清单和验收报告

8.风险责任

8.1风险识别：双方应共同识别施工过程中可能出现的风险，包括但不限于自然灾害、材料价格波动、施工质量问题等

8.2风险分担：风险分担原则为：不可抗力事件造成的损失由双方共同承担，其他风险由责任方承担

8.3风险处理：一旦发生风险事件，双方应立即采取措施，尽力减轻损失，并按照合同约定进行赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式：通过友好协商解决，如协商不成，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼

9.2争议解决程序：争议发生后，双方应在合理期限内提出解决方案，如需仲裁或诉讼，应按照相关法律法规和仲裁条款进行

9.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决，如需延长，双方应协商一致

10.违约责任

10.1违约情形