农村自建房安全文明施工合同8篇.docx

农村自建房安全文明施工合同8篇

篇1

甲方（业主）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

乙方（施工方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方自建房的安全文明施工事项达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村自建房

2.工程地点：XXXXXX

3.建筑面积：XXXX平方米

4.施工内容：房屋主体建设、装修及配套设施建设

二、施工期限

1.施工期限：自签订合同之日起至XXXX年XX月XX日止。如遇不可抗力因素，经双方协商，可适当延长施工期限。

2.延期责任：因施工方原因导致工期延期的，施工方应承担相应责任。

三、工程质量及验收标准

1.工程质量：乙方应按照国家相关建筑质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.验收标准：工程竣工后，甲方应按照国家相关建筑质量标准进行验收，验收合格后方可交付使用。

四、安全文明施工要求

1.安全防护：乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。

2.文明施工：乙方在施工过程中应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁有序。

3.环境保护：乙方在施工过程中应采取必要措施，减少对周围环境的影响。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付合同款项。具体支付节点如下：

（1）合同签订之日起支付合同总价的XX%；

（2）房屋主体建设完成之日起支付合同总价的XX%；

（3）装修完成之日起支付合同总价的XX%；

（4）配套设施建设完成之日起支付合同总价的XX%。

3.逾期支付责任：甲方如未按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。

六、违约责任及纠纷解决方式

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）甲方如未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算；

（2）乙方如未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付逾期交工违约金，违约金按每日万分之五计算。

2.纠纷解决方式：如双方在履行本合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.不可抗力：因不可抗力因素导致一方不能履行本合同的，不承担违约责任。但应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明材料。

2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。本合同在履行过程中，如因法律法规的修改或政策调整导致合同无法继续履行的，可经双方协商一致后解除合同。但因一方违约导致合同无法继续履行的除外。

3.争议解决：本合同的争议解决方式为诉讼。如双方在履行本合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。同时，双方同意接受判决结果。在判决结果生效后，双方应严格按照判决结果执行。如一方不履行判决结果的，另一方有权向人民法院申请强制执行。

篇2

甲方（建设单位）：XXX，身份证号码：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，地址：XXXXXX。

乙方（施工单位）：XXX，身份证号码：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，地址：XXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保农村自建房的施工质量和安全，明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下安全文明施工合同：

一、工程概况

1.工程名称：农村自建房施工工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程规模：建筑面积XXXXXX平方米

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同价款：XXXXXX元

二、施工要求

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全施工安全措施，确保施工现场的安全。

3.乙方应遵守相关法律法规和甲方制定的规章制度，确保施工的合法性。

4.乙方应做好施工记录，确保施工过程的可追溯性。

三、安全文明施工措施

1.乙方应在施工现场设置明显