电力建设工程施工合同样本5篇.docx

电力建设工程施工合同样本5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就电力建设工程施工承包给乙方，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：[开工日期]

5.竣工日期：[竣工日期]

二、工程造价及支付方式

1.工程总造价：[工程总造价]

2.支付方式：[支付方式]

三、工程内容及要求

1.工程内容：[工程内容]

2.技术要求：[技术要求]

3.质量要求：[质量要求]

4.安全要求：[安全要求]

四、工期及进度要求

1.乙方应按甲方要求的工期完成施工任务。

2.乙方应按甲方提供的进度计划表施工。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量保证及售后服务

1.乙方应保证施工质量符合甲方要求。

2.乙方应提供必要的售后服务，确保设备正常运行。

3.如因乙方施工质量问题导致设备故障或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如一方违约，另一方有权终止合同。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

七、争议解决条款

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

3.诉讼期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。

八、其他条款

1.乙方应严格遵守施工现场的安全、卫生等规定，确保施工顺利进行。

2.乙方应积极配合甲方的现场管理和监督，确保施工质量符合要求。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同签字及盖章

1.本合同需双方签字盖章后方能生效。

2.甲方签字盖章：[甲方签字盖章]

3.乙方签字盖章：[乙方签字盖章]

4.合同签订日期：[合同签订日期]

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（简称甲方）：[发包方公司名称]

承包方（简称乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为：人民币[合同总价金额]元。

2.乙方进场开工后，甲方将按工程进度向乙方支付款项。具体支付时间由双方协商确定。

3.工程竣工验收合格后，甲方将支付乙方全部款项。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准按照国家相关电力建设工程施工质量验收规范执行。

第五条双方责任及义务

1.甲方责任及义务：

（1）负责办理工程相关手续，协调各方关系；

（2）按照合同约定支付款项；

（3）确保施工场地的正常使用。

2.乙方责任及义务：

（1）按照合同约定完成施工任务；

（2）确保施工质量符合验收标准；

（3）文明施工，保证施工现场的整洁有序。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付款项或未办理相关手续，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合验收标准，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第七条合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后因甲方原因造成工程停工超过XX天，乙方有权终止合同。合同终止后，甲方需支付乙方已完成工程的全部款项。

3.合同生效后因乙方原因造成工程无法按时完成或施工质量不符合验收标准，甲方有权终止合同。合同终止后，乙方需赔偿甲方因此造成的损