露天矿山开采施工方案矿山开采施工合同5篇.docxVIP

露天矿山开采施工方案矿山开采施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就露天矿山开采施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________露天矿山开采工程。

2.工程地点：_________。

3.工程范围：包括但不限于露天矿山的开采、加工、运输等全过程。

4.工程规模：根据甲方提供的地质资料和设计要求，确定本工程的规模为_________。

二、合同工期

1.开工日期：本合同签订后，乙方应按照甲方要求的开工日期进场施工。

2.竣工日期：乙方应在保证工程质量的前提下，按照甲方要求的竣工日期完成施工任务。

3.合同总工期：本合同的工期为_________天。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据本工程的规模和复杂程度，确定本合同的价款为人民币_________元。该价款已包括乙方为完成本合同工程所需的一切费用。

2.支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：

（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的_________%作为预付款。

（2）进度款：乙方每月向甲方提交进度报告，甲方根据报告内容向乙方支付进度款。具体支付比例为已完工程的_________%。

（3）结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告。甲方在收到结算报告后，应及时进行结算审核，并向乙方支付结算款。

四、质量保证

1.乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工工程的质量符合设计要求和相关标准。

2.甲方有权对施工工程进行质量监督和检查。如甲方发现工程质量存在问题或不符合设计要求，应及时通知乙方进行整改。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或重建，乙方应承担相应的责任和费用。

五、安全施工

1.乙方应建立健全的安全施工制度，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。

2.乙方应在施工前向甲方提交安全施工方案，并在施工过程中严格遵守该方案。如因乙方安全措施不当导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。

3.甲方有权对施工过程中的安全问题进行监督和检查。如甲方发现安全隐患或违规行为，应及时通知乙方进行整改。

六、合同变更与解除

1.本合同一经签订，双方应严格遵守，不得擅自变更或解除。如因不可抗力或双方协商一致，可以变更或解除合同。

2.如因甲方原因需要变更或解除合同，应提前通知乙方，并承担相应的违约责任。如因乙方原因需要变更或解除合同，应提前通知甲方，并承担相应的违约责任。

3.变更或解除合同后，双方应就已完成的工作成果进行结算和交接，确保双方的权益不受损失。

七、争议解决

1.本合同的争议解决方式如下：_________。

2.如双方协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。

3.判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保双方的权益得到保障。如一方不履行判决结果，另一方有权向人民法院申请强制执行。

八、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.在合同履行过程中，双方应保持良好的沟通与合作关系，共同推动工程的顺利进行。如遇到重大问题或分歧意见时，双方应首先进行友好协商沟通解决；协商不成的；可按照合同争议解决条款处理。

篇2

#甲方（发包方）：_________

#乙方（承包方）：_________

#工程名称：_________露天矿山开采施工

#工程地点：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的施工承包事宜，达成如下协议：

#一、工程概况

1.工程名称：_________露天矿山开采施工

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.合同工期：_________

7.质量标准：_________

8.工程造价：_________

9.付款方式：___