小工程施工合同范本5篇.docx

小工程施工合同范本5篇

篇1

发包方（甲方）：_________，身份证号：_________，联系电话：_________，住址：_________。

承包方（乙方）：_________，身份证号：_________，联系电话：_________，住址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币________元（大写：________元）。

2.支付方式：_________

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和设计说明书为依据。

4.工程完工后，乙方应向甲方代表提交完整的竣工资料和竣工验收申请。甲方代表收到竣工验收申请后，应尽快安排竣工验收。

第五条施工图纸与设计变更

1.乙方在施工中如发现施工图纸与实际地形、地貌等不符或存在其它问题，应及时向甲方提出变更申请。甲方应在收到乙方变更申请后尽快予以答复。如甲方逾期不予答复，则视为同意乙方的变更申请。

2.乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸施工，不得擅自修改图纸内容。如乙方违反规定擅自修改图纸内容，甲方有权要求乙方停工并追究乙方的责任。

3.甲方在施工中如需对图纸进行变更，应提前告知乙方，并确保变更内容符合相关法规和标准。乙方在接到甲方变更通知后，应尽快调整施工计划并付诸实施。

第六条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责办理工程的相关手续和证照；

（2）负责协调周边关系；

（3）负责提供必要的设计图纸和技术支持；

（4）负责按照合同约定支付工程款；

（5）负责对工程的施工质量和进度进行监督和检查。

2.乙方职责与义务：

（1）负责按照合同约定组织施工队伍进行工程施工；

（2）负责确保施工质量和进度符合合同约定；

（3）负责按照甲方要求提供必要的技术支持和服务；

（4）负责对施工现场的安全和环保工作负责；

（5）负责在竣工验收合格后提交完整的竣工资料和竣工验收申请。

第七条违约责任与赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付工程款或变更设计图纸未及时告知乙方导致工期延误或质量不符合要求时，应承担相应的违约责任并赔偿乙方的实际损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求时，应承担相应的违约责任并赔偿甲方的实际损失。同时，乙方应积极配合甲方进行必要的修复和整改工作。

3.如因第三方原因（包括但不限于政府政策调整、天气原因等）导致工程无法按时完成或质量不符合要求时，甲乙双方应友好协商解决。如协商不成时，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼寻求法律救济。但无论何种原因导致的违约行为均应由违约方承担相应的法律责任和赔偿责任。

4.甲乙双方在本合同履行过程中发生争议时也应友好协商解决；协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼寻求法律救济。在争议处理过程中各方应注意保持施工现场的完好状态并采取必要的保护措施以防止损失扩大化。同时双方应积极配合相关部门进行取证调查等工作以便尽快解决争议问题。

篇2

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位