最新工程木工施工合同范文5篇.docx

最新工程木工施工合同范文5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。开工日期自合同签订之日起算，合同工期为XX天。

2.乙方在签订合同后，应编制详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方根据施工进度计划对施工进度进行监督。施工进度计划作为合同附件，具有同等法律效力。

3.乙方应接受甲方代表对施工进度的检查监督，并承担因施工进度延误给甲方带来的损失。

第三条工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合设计要求和合同约定，并按照《建设工程质量管理条例》等有关规定以及合同约定进行验收。

2.乙方应接受甲方代表的验收，并提供完整的验收资料。验收资料包括工程验收记录、质量评定报告、隐蔽工程验收记录等。

3.乙方应确保工程质量符合合同约定，并承担因工程质量问题给甲方带来的损失。

第四条工程价款与支付

1.工程价款总额为人民币（大写）_________元整（￥_________元）。

2.甲方应按以下方式向乙方支付工程价款：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程价款总额的XX%作为预付款，即人民币（大写）_________元整（￥_________元）。预付款在工程进度款中扣除。

（2）工程进度款应根据施工进度计划进行支付，具体支付时间为每月底根据验收合格的工程量核定进度款。工程进度款支付至合同价款的XX%时停止支付，剩余款项待工程竣工验收合格后一次性结清。

3.乙方应提供正式的发票及收据作为收款凭证。发票及收据上应注明合同编号、工程名称、付款金额等信息。

4.甲方应确保工程价款的支付符合合同约定，并承担因工程价款支付问题给乙方带来的损失。

第五条违约责任

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程价款，如甲方违约，应承担违约责任并赔偿因此给乙方带来的损失。

2.乙方应按合同约定完成工程施工，如乙方违约，应承担违约责任并赔偿因此给甲方带来的损失。

3.因不可抗力因素导致双方无法履行合同的，双方应友好协商解决。如协商不成的，合同自动解除，双方互不承担违约责任。

第六条争议解决

1.双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

2.争议解决过程中涉及的诉讼费用、保全费用、鉴定费用等由败诉方承担。

3.因争议解决导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼并解除本合同。合同解除后，双方应友好协商解决因合同解除带来的损失问题。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程承包方式：XXXX。

4.工程范围和内容：XXXX。

第二条工程造价

工程造价暂定为人民币XX元（大写：XX元整）。实际造价以双方结算为准。

第三条工程期限

1.本工程合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始实施，到XXXX年XX月XX日结束。

2.乙方应在合同期内完成承包工作，并确保工程质量符合约定。如遇特殊情况需调整合同工期，应事先取得甲方同意。

第四条工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸、设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关标准。

2.在施工过程中，乙方需进行质量检查和验收，确保每个工序都达到质量标准。甲方有权进行抽查和检验，对不合格的部分要求乙方返工或整改。

3.乙方应积极配合甲方进行质量检查和验收工作，及时提供相关资料和记录。

第五条材料和设备供应

1.甲方负责提供施工所需的材料和设备，并确保其质量符合约定。乙方应合理使用甲方