2024精选施工施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024精选施工施工合同

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3甲方与乙方之间的合作内容定义

第二条：工程范围与内容

2.1工程概述

2.2工程地点

2.3工程时间安排

2.4工程质量标准

第三条：合同价格与支付

3.1合同总价

3.2支付方式

3.3支付时间安排

第四条：乙方责任与义务

4.1施工准备

4.2施工安全

4.3施工质量

4.4材料与设备供应

第五条：甲方责任与义务

5.1施工场地提供

5.2施工所需许可与批准

5.3施工期间的保护与配合

第六条：工期延误

6.1工期延误的原因

6.2工期延误的处理

第七条：合同变更

7.1合同变更的条件

7.2合同变更的程序

第八条：违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任的处理

第九条：争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

第十条：合同的解除

10.1合同解除的条件

10.2合同解除的程序

第十一条：合同的终止

11.1合同终止的条件

11.2合同终止后的处理

第十二条：保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3保密违反的处理

第十三条：法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

第十四条：其他条款

14.1合同的附件

14.2合同的修改与补充

14.3合同的生效时间

14.4合同的终止日期

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方名称：×××公司

甲方地址：×××市×××路×××号

1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司

乙方地址：×××市×××路×××号

1.3甲方与乙方之间的合作内容定义：甲方委托乙方进行2024精选施工工程的设计与施工。

第二条：工程范围与内容

2.1工程概述：2024精选施工工程，包括但不限于土建、水电、装修、园林绿化等。

2.2工程地点：×××市×××地块。

2.3工程时间安排：工程预计开工日期为2024年1月1日，预计竣工日期为2024年12月31日。

2.4工程质量标准：按照国家标准《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行。

第三条：合同价格与支付

3.1合同总价：人民币××亿元（大写：玖亿零捌佰万元整）。

3.2支付方式：甲方分期向乙方支付合同价款。具体支付时间及金额如下：

（1）开工前支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；

（3）工程进度达到100%时支付合同总价款的20%；

（4）剩余的10%作为质量保证金，工程验收合格后支付。

3.3支付时间安排：按照工程进度及合同约定的付款条件，甲方应在上述约定的付款时间内向乙方支付相应的合同价款。

第四条：乙方责任与义务

4.1施工准备：乙方负责办理施工前期手续，包括施工许可证、临时用地、临时用电等。

4.2施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准组织施工，确保施工过程中的安全生产。

4.3施工质量：乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

4.4

材料与设备供应：乙方负责采购施工所需的材料、设备，并保证材料、设备的质量及供应时间。

第五条：甲方责任与义务

5.1施工场地提供：甲方负责提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。

5.2施工所需许可与批准：甲方负责办理施工所需的各种许可和批准手续。

5.3施工期间的保护与配合：甲方应协助乙方解决施工过程中的有关问题，并保证施工期间的正常进行。

第六条：工期延误

6.1工期延误的原因：如非乙方原因导致的工期延误，包括但不限于设计变更、甲方原因造成的停工、不可抗力等。

6.2工期延误的处理：根据实际情况，甲方和乙方协商确定工期延误的赔偿事宜。

第八条：违约责任

8.1违约行为：包括但不限于未按约定时间支付合同价款、未按约定提供施工场地、未按约定完成工程等。

8.2违约责任的处理：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第九条：争议解决

9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构：合同签订地人民法院。

第十条：合同的解除

10.1合同解除的条件：包括但不限于甲方严重违约、乙方严重违约、不可抗力等。

10.2合同解除的程序：双方协商一致，签订解除合同的书面协议，并办理相关手续。

第十一条：合同