电力设施建设工程施工合同8篇.docx

电力设施建设工程施工合同8篇

篇1

工程名称：XXX电力设施建设项目

甲方（发包方）：XXX电力公司

乙方（承包方）：XXX建筑公司

一、合同双方的权利和义务

一方的义务就是另一方的权利，双方的权利和义务是相对的，因此，甲方和乙方的义务就是对方的权利。具体来说，甲方作为发包方，其权利包括但不限于：

1.按照合同约定，甲方有权获得符合设计和质量要求的电力设施。

2.甲方有权在工程实施过程中，对乙方的施工质量、进度和安全进行监督。

3.甲方有权在乙方违约时，按照合同约定追究乙方的违约责任。

而乙方的义务包括但不限于：

1.乙方必须按照合同约定，保质、保量、按时完成电力设施的建设工程。

2.乙方必须接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行整改。

3.乙方必须履行合同中规定的其他义务，如提供相关技术资料、培训等。

二、合同双方的违约责任

甲乙双方均应严格遵守本合同的约定，任何一方违约，均应承担相应的违约责任。具体来说，甲方的违约责任包括但不限于：

1.如果甲方未能按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.如果甲方未能按照合同约定提供必要的支持和配合，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

乙方的违约责任包括但不限于：

1.如果乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

2.如果乙方在施工过程中存在违规行为或造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任和违约责任。

三、合同双方的争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。此外，双方还应遵守以下规定：

1.双方在争议解决过程中，应保持冷静和理性，不得采取任何激化矛盾的行为。

2.双方应积极配合仲裁机构或法院的调查和调解工作，尽快解决争议。

3.争议解决后，双方应认真履行生效裁决或调解协议，不得以任何理由拒绝执行。

四、合同的生效、变更和终止

一、合同的生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同生效后，双方应严格遵守本合同的约定，不得擅自变更或解除合同。

二、合同的变更

在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以对合同内容进行变更。合同变更应遵循以下原则：

1.合同变更应遵循法律法规的规定，不得损害国家利益和社会公共利益。

2.合同变更应遵循诚实信用的原则，双方应协商一致并签订书面协议。

3.合同变更应明确变更的内容、生效时间、履行方式等事项，并由双方签字盖章确认。

三、合同的终止

在合同履行过程中，如因不可抗力或一方违约导致合同无法继续履行，可以终止合同。合同终止应遵循以下原则：

1.合同终止应遵循法律法规的规定，不得损害国家利益和社会公共利益。

2.合同终止应遵循诚实信用的原则，双方应协商一致并签订书面协议。

3.合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清算工作，确保双方的合法权益得到保障。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（简称甲方）：[发包方公司名称]

承包方（简称乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就电力设施建设工程施工承包给乙方有关事项，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同工期：XX日历天

二、承包方式

乙方采用包工包料方式承包该电力设施建设工程。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元（￥XX元）。

2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%合同价款。

四、工期约定

1.乙方必须按照合同约定的工期完成工程建设任务。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付XX元的违约金。

2.因甲方原因造成工期延误的，甲方需向乙方支付XX元的违约金。

五、质量约定

1.乙方必须按照合同约定及国家相关电力设施施工规范施工，确保工程质量合格。如因乙方原因造成