2024年招投标必备工程合同手册.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年招投标必备工程合同手册

本合同目录一览

1.工程概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2进度计划

4.3延期违约金

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量保证

5.3质量验收

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3质量要求

7.施工安全

7.1安全管理

7.2安全事故处理

8.知识产权

8.1技术专利

8.2著作权

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

11.合同的变更和解除

11.1变更条件

11.2解除条件

12.合同的终止和验收

12.1终止条件

12.2验收程序

13.保密条款

13.1保密内容

13.2保密期限

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同效力

14.4合同的份数和保管

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1项目名称：根据招投标文件及相关资料确定的工程名称。

1.2项目地点：工程所在的具体地理位置，详细至街道、门牌号等。

1.3项目规模：工程的总体规模，包括工程占地面积、建筑总面积、施工周期等。

1.4工程内容：工程的主要建设内容，包括但不限于土建、安装、装修、设备采购及安装等。

第二条合同主体

2.1发包人：指根据中华人民共和国法律设立，具有工程发包资格的法人或其他组织，具体名称在合同封面明确。

2.2

承包人：指根据中华人民共和国法律设立，具有工程承包资格的法人或其他组织，具体名称在合同封面明确。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方根据工程量清单、工程单价、工程变更等确定的工程总金额，具体金额在合同封面明确。

3.2价格调整：由于市场行情变化、政策调整等因素导致工程成本发生较大变化时，双方可协商对合同价格进行调整，具体调整办法在合同附件中明确。

3.3支付方式：双方约定的工程款项支付方式，包括但不限于预付款、进度款、竣工款、质量保证金等，具体支付办法在合同附件中明确。

第四条工程进度

4.1施工期限：双方根据工程特点和实际进度确定的工程竣工交付时间，具体日期在合同中明确。

4.2进度计划：承包人应按照合同约定的时间节点向发包人提交工程进度计划，并按照计划完成工程。

4.3延期违约金：承包人如未按照合同约定的时间节点完成工程，应向发包人支付延期违约金，具体金额和计算办法在合同附件中明确。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，如国家、行业有强制性标准的，应符合强制性标准。

5.2质量保证：承包人应按照合同约定对工程质量进行保证，确保工程质量符合合同约定的质量标准。

5.3质量验收：工程竣工后，双方应按照合同约定的验收程序进行工程质量验收，验收合格的工程方可交付使用。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人应按照合同约定的材料供应范围和质量要求，向工程提供所需的材料。

6.2设备供应：承包人应按照合同约定的设备供应范围和质量要求，向工程提供所需的设备。

6.3质量要求：材料和设备的质量应符合国家、行业和地方的相关规定，如国家、行业有强制性标准的，应符合强制性标准。

第八条知识产权

8.1技术专利：工程所涉及的技术专利应由承包人负责申请和保护，发包人不得侵犯相关的技术专利。

8.2著作权：工程所涉及的图纸、设计文件、技术资料等著作权应归发包人所有，承包人不得侵犯发包人的著作权。

第九条违约责任

9.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体违约责任在合同附件中明确。

9.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体违约责任在合同附件中明确。

第十条争议解决

10.1协商解决：合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

10.2调解解决：协商不成时，双方可以请求第三方进行调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

10.3仲裁解决：双方同意将合同争议提交仲裁委员会进行仲裁，具体仲裁委员会在合同中明确。

第十一条合同的变更和解除

11.1变更条件：合同履行过程中，因特殊情况需要变更合同的，双方可以协商一致