自动门施工合同7篇.docx

自动门施工合同7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程价款与支付

1.本工程总造价为人民币XX元。

2.乙方进场施工后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。工程完工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的XX%款项。

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应当向甲方出具符合国家法律规定的发票。

4.如果甲方逾期支付款项，应当每日向乙方支付XX元的违约金。

第四条工程施工与验收

1.乙方应当严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合约定。

2.在施工过程中，甲方有权对乙方的施工进行监督，并提出合理的建议和意见。乙方应当积极改进施工方式，提高工程质量。

3.工程完工后，乙方应当通知甲方进行验收。甲方应当在收到通知后的XX个工作日内进行验收，并出具验收报告。如果验收不合格，乙方应当进行整改，并承担相应的费用。

4.如果甲方逾期进行验收或者验收后不出具验收报告，视为验收合格。

第五条违约责任

1.如果乙方未按照合同约定进行施工或者施工质量不符合要求，乙方应当承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如果甲方未按照合同约定支付款项或者提出合理的建议和意见，甲方应当承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

第六条争议解决

1.如果双方在合同履行过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方可以向甲方所在地法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院进行审理。判决结果出来后，双方应当认真履行判决结果。如果一方不履行判决结果，另一方可以向法院申请强制执行。

3.在争议解决过程中，双方应当保护好自己的合法权益，避免造成不必要的损失。同时，双方也应当积极协商解决争议，减少诉讼对双方的影响。

4.争议解决的具体事项包括合同内容的解释、履行、变更和解除等。在争议解决过程中，双方应当遵循公平、公正、合法原则进行协商和调解。如果协商和调解不成，任何一方可以向法院提起诉讼或者申请仲裁机构进行仲裁。在仲裁或者诉讼过程中双方应当积极配合仲裁机构或者法院的工作按照仲裁机构或者法院的要求提供相关证据材料和陈述意见。仲裁机构或者法院作出的裁决结果对双方具有法律效力双方应当认真履行裁决结果不得擅自更改或者不履行裁决结果。如果一方不履行裁决结果另一方可以向人民法院申请强制执行。在争议解决过程中双方应当注意保护自己的合法权益避免造成不必要的损失同时应当积极协商解决争议减少诉讼对双方的影响。本合同自双方签字盖章之日起生效合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力。未尽事宜双方可签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因甲方变更设计或变更施工方式而影响进度。

第三条工程合同