建设工程施工项目合作框架协议书7篇.docxVIP

建设工程施工项目合作框架协议书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本建设工程施工项目的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就合作框架协议如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：_________

2.项目地点：_________

3.项目规模：_________

4.项目内容：_________

二、合作方式

1.甲方负责提供项目建设的必要条件和支持，包括土地使用权、建设规划、施工许可等。乙方负责提供施工设备、技术和人员，并按照甲方要求进行施工。

2.甲方应确保项目资金来源合法，并按照合同约定及时支付施工款项。乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。

3.甲方和乙方应共同协商解决施工过程中的问题和困难，确保项目顺利进行。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据项目的具体情况，甲方应向乙方支付相应的施工款项。具体金额和支付方式应在双方协商后达成一致意见。

2.支付方式：甲方应按照合同约定，将施工款项按时支付给乙方。支付方式可以包括银行转账、支票等双方认可的方式。

四、施工工期及进度要求

1.施工工期：项目施工工期应根据具体情况确定，并应在合同中明确约定。乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。

2.进度要求：甲方和乙方应共同制定施工进度计划，并严格按照计划执行。如因特殊情况需要调整计划，应提前协商并达成一致意见。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。如因施工质量问题导致项目无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.甲方应在项目完工后组织验收，验收标准应按照国家相关法规和合同约定执行。如项目存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或返工。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体赔偿标准应在合同中明确约定。

2.因违约造成对方损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。包括直接损失和间接损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院应在合同中明确约定。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，确保项目顺利进行。如一方未能履行合同义务导致项目无法继续进行，应承担相应的违约责任和赔偿责任。

八、合同生效时间及期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效时间应在合同中明确约定。

2.本合同的期限应根据项目的具体情况确定，并应在合同中明确约定。合同期限届满后，双方如需继续合作，应重新签订新的合作协议。

九、其他约定事项

1.甲方和乙方在履行合同过程中，应本着友好合作的原则协商解决遇到的问题和困难。如遇重大事项需协商一致后方可实施。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：_________

乙方（签字盖章）：_________

日期：_________

篇2

甲方（发包人）：[公司名称]

乙方（承包人）：[公司名称]

鉴于甲方需要完成某建设工程施工项目，乙方具备相关的施工能力和经验，双方经过友好协商，达成以下合作框架协议：

一、合作背景

1.1本项目是一个综合性建设工程，涉及多个施工领域，需要专业的施工团队来完成。

1.2甲方作为发包人，拥有本项目的施工权，并愿意与乙方合作，共同完成施工任务。

1.3乙方作为承包人，具备相应的施工能力和经验，能够按照甲方的要求，提供高质量的施工服务。

二、合作目标

2.1双方的合作目标是将本项目打造成一个高质量、高效率、高标准的精品工程。

2.2甲方希望通过与乙方的合作，实现施工进度的最大化，确保项目能够按时交付使用。

2.3乙方希望通过与甲方的合作，进一步拓展业务范围，提升施工能力，增强市场竞争力和品牌影响力。

三、合作内容

3.1本项目的施工任务主要包括以下几个方面：

（1）基础工程施工；

（2）主体工程施工；

（3）装修工程施工；

（4）机电工程施工；

（5）其他配套工程施工。

3.2甲方将本项目的施工任务按照上