建设工程施工合同GF2025—0201住建部.docxVIP

PAGE

1-

建设工程施工合同GF2025—0201住建部

一、合同签订与生效

(1)合同签订前，双方应进行充分的协商，确保合同条款的明确性和可操作性。根据《建设工程施工合同GF2025—0201》的规定，合同签订应当在工程立项批准后，施工许可证发放前完成。具体而言，合同签订应在项目可行性研究报告批准后的30日内，由建设单位与施工单位共同签署。在此期间，双方应就工程的范围、质量标准、工期、造价、付款方式等关键条款达成一致。

(2)合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。合同生效的时间通常为双方签署合同之日起，除非合同中有特殊约定。例如，某住宅楼建设工程施工合同中规定，合同自双方签署之日起生效，工期为18个月。在此期间，施工单位需按照合同约定进行施工，建设单位则需按时支付工程进度款。如遇特殊情况导致工期延误，双方应协商一致，在合同中明确延误的处理方式和责任承担。

(3)合同签订与生效过程中，还需注意以下事项：首先，合同文本应使用规范的法律用语，避免产生歧义；其次，合同附件应当齐全，包括但不限于工程图纸、设计文件、技术规范等；最后，合同签订应当在公证机关或相关部门的监督下进行，以确保合同的真实性和合法性。例如，在某水利工程合同签订过程中，双方在公证机关的见证下，签署了合同文本，并提交了相关资料，确保了合同的合法性和有效性。

二、工程概况与合同内容

(1)工程概况部分应详细描述工程的名称、地点、规模、结构类型、建设内容和主要技术指标。例如，某城市综合体项目合同中明确指出，工程名为“XX城市综合体”，位于市中心，占地面积约10万平方米，包括地上五层和地下两层，集商业、办公、酒店、公寓等多种功能于一体。此外，合同中还详细列出了工程的结构类型为框架-剪力墙结构，抗震设防烈度为7度，设计使用年限为50年。

(2)合同内容方面，需明确工程的范围、质量标准、工期、造价、付款方式等关键条款。以某高速公路施工合同为例，合同中规定，工程范围为路基、路面、桥梁、隧道、互通式立交等，质量标准应符合国家及行业相关规范要求。工期方面，合同约定总工期为36个月，其中路基、桥梁、隧道等分部分项工程工期根据实际情况分别约定。造价方面，合同总价为人民币XX亿元，采用固定总价合同形式。付款方式上，合同约定分阶段支付，包括预付款、进度款、结算款和保修金等。

(3)合同内容还应包括工程变更、索赔、争议解决等条款。如某住宅楼施工合同中，针对工程变更，规定任何一方提出变更申请，需经另一方同意后方可实施。变更后的工程量、造价和工期等由双方协商确定。索赔方面，合同规定，因不可抗力、设计变更等原因导致的工程延误或损失，双方应协商解决。争议解决方面，合同约定，如双方在合同执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

三、工程质量与安全要求

(1)工程质量是建设工程施工合同中的核心要求之一。根据《建设工程施工合同GF2025—0201》的规定，工程质量应符合国家现行有关标准、规范和设计文件的要求。例如，在某市政道路施工合同中，合同明确要求道路的平整度不得超过0.5%，弯沉值不得超过0.3mm，路面抗滑系数不小于0.7。为确保工程质量，合同还规定，施工单位需定期进行自检，并邀请监理单位进行抽检。在实际施工中，该道路工程通过严格的质量控制，最终达到了设计要求，获得了市级优质工程奖。

(2)安全生产是建设工程施工过程中的重中之重。合同中应明确施工安全责任，包括施工单位、监理单位、建设单位等各方的安全职责。以某高层住宅楼施工合同为例，合同规定，施工单位需建立健全安全生产责任制，确保施工现场的安全。具体措施包括：定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识；设置安全警示标志，提醒施工人员注意安全；配备必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、防护网等；严格执行施工现场的安全操作规程。通过这些措施，该住宅楼工程在施工期间未发生重大安全事故，施工人员的安全得到有效保障。

(3)合同还应规定工程质量与安全的具体奖惩措施。例如，在某水利工程合同中，合同规定，如施工单位在施工过程中出现质量问题，将根据质量问题的严重程度和影响范围，扣除相应的工程款；如发生安全事故，将根据事故等级和损失情况，追究施工单位的相关责任。此外，合同还鼓励施工单位采用新技术、新材料、新工艺，提高工程质量，降低安全事故发生率。在实际施工中，该水利工程通过采用先进的施工技术和严格的质量安全管理体系，确保了工程质量和安全生产，工程最终被评为国家级优质工程。

四、工程进度与交付

(1)工程进度管理是建设工程施工合同中的重要环节。根据《建设工程施工合同GF2025—0201》的规定，合同中应明确约定工程进度计划，包括各阶段工期、关键节点以及进度控制措施。