二手设备买卖合同五.docxVIP

PAGE

1-

二手设备买卖合同五

一、合同双方基本信息

(1)本合同由以下双方签订：甲方（以下简称“卖方”），全称为______，住所地为______，法定代表人为______，联系电话为______；乙方（以下简称“买方”），全称为______，住所地为______，法定代表人为______，联系电话为______。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其拥有的二手设备转让给乙方的有关事宜，达成如下协议。

(2)甲方保证其拥有所出售设备的合法所有权和处置权，且该设备不存在任何权属纠纷、抵押、查封或其他限制性因素。同时，甲方承诺在合同签订前，已经对设备的现状进行了全面检查，并对其性能、功能及使用年限等进行了如实陈述。

(3)乙方在签订本合同前，已充分了解并确认了甲方的设备情况，包括但不限于设备的型号、规格、性能参数、使用状况、维修记录等。乙方同意按照本合同约定的价格、数量和质量购买甲方的设备，并保证在合同履行过程中，遵守国家相关法律法规，履行合同义务。

二、设备基本信息及买卖条款

(1)本合同所涉及的二手设备为甲方所有，具体型号为______，规格为______，生产日期为______，使用年限为______。设备现状良好，能够正常使用，无重大故障和损坏。买方在签订合同前有权对设备进行现场检查，并对设备的实际状况予以确认。

(2)本合同设备的买卖价格为人民币______元整，该价格包含设备本身及所有相关配件、附件。买方应在合同签订之日起______个工作日内，将设备款项一次性支付给甲方。如买方逾期付款，每逾期一日，应向甲方支付______%的违约金。

(3)甲方应在收到买方支付的全部款项后______个工作日内，将设备交付给买方。交付地点为______。设备交付后，买方应立即对设备进行验收，并在______个工作日内向甲方出具书面验收报告。如验收不合格，买方有权要求甲方在______个工作日内进行修复或更换，直至设备符合合同约定。

三、合同履行、违约责任及争议解决

(1)合同双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。甲方应保证所提供的设备符合合同约定，如因设备质量问题导致买方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，甲方应赔偿买方因设备缺陷造成的直接损失，包括但不限于维修费用、停工损失等。例如，在某次设备买卖纠纷中，因甲方提供的设备存在严重质量问题，导致买方停工一个月，法院判决甲方赔偿买方经济损失人民币______元。

(2)如买方未按合同约定支付设备款项，应向甲方支付______%的违约金。若买方逾期付款超过______日，甲方有权解除合同，并要求买方支付全部设备款项及______%的违约金。同时，甲方有权向买方主张因逾期付款造成的利息损失，按照中国人民银行同期贷款利率计算。

(3)合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条规定，诉讼时效为三年，自当事人知道或者应当知道权利受到侵害之日起计算。例如，在某次二手设备买卖合同纠纷中，因双方对设备质量存在争议，经协商未果，买方于合同签订后两年内向法院提起诉讼，法院依法受理并作出判决。