2025版铁艺工程劳务分包合同协议书.docxVIP

PAGE

1-

2025版铁艺工程劳务分包合同协议书

一、合同订立依据与原则

(1)本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合铁艺工程劳务分包的特点，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立。合同双方在签订合同时，应确保所有条款符合国家法律法规的要求，不得违反国家政策和社会公共利益。

(2)合同订立过程中，双方应充分协商，确保合同内容的明确性和可操作性。合同应详细列明工程劳务分包的具体内容、双方的权利义务、违约责任以及争议解决方式等。合同文本应使用规范的法律术语，避免歧义和误解。双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保对合同内容有充分的理解和认识。

(3)本合同订立后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。在合同履行过程中，如遇法律法规调整或政策变化，双方应本着友好协商的原则，及时调整合同内容，确保合同的合法性和有效性。同时，双方应积极沟通，妥善处理合同履行过程中出现的任何问题，共同维护合同的稳定性和合同的履行。

二、合同主体及项目概述

(1)本合同主体为甲方（施工方）和乙方（劳务分包方），双方均为具有合法经营资格的企业。甲方为某建筑工程有限公司，注册地为XX市XX区，注册资金XX万元，具备建筑工程施工总承包壹级资质。乙方为XX劳务分包有限公司，注册地为XX市XX区，注册资金XX万元，具备建筑劳务分包壹级资质。双方在签订本合同时，应确保各自具备履行合同所必需的资质和条件。

(2)本项目概述如下：项目名称为XX市XX区XX住宅小区铁艺工程，项目地点位于XX市XX区XX路XX号。项目总工期为XX个月，具体开工日期为XX年XX月XX日，竣工日期为XX年XX月XX日。项目总投资额为人民币XX万元，其中甲方投资XX万元，乙方分包劳务部分投资XX万元。本工程为住宅小区的配套设施，主要内容包括铁艺大门、铁艺围栏、铁艺栏杆等。

(3)甲方负责项目的整体施工组织、工程进度、质量、安全及环境保护等工作。乙方负责本项目的劳务分包工作，包括但不限于劳务人员招聘、管理、工资发放、现场安全及文明施工等。双方应按照国家有关法律法规、行业标准和合同约定，共同确保项目的顺利实施。在项目实施过程中，甲方应提供必要的施工图纸、技术资料和施工条件，乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成分包劳务工作。

三、工程劳务分包内容与要求

(1)乙方分包的工程劳务内容包括但不限于铁艺大门、铁艺围栏、铁艺栏杆的制作、安装及售后服务。乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求，使用合格的原材料，确保施工质量符合国家相关标准和规范。

(2)乙方应配备足够的劳务人员，并对其技术水平和职业道德进行严格审查。施工过程中，乙方应确保劳务人员的人身安全，遵守施工现场的安全规定，对因乙方原因造成的意外事故负全部责任。

(3)乙方应按时完成分包工程，不得无故拖延工期。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取有效措施尽量减少损失。在工程验收合格前，乙方应负责工程的维护和管理，确保工程质量。

四、合同履行与违约责任

(1)双方应严格按照合同约定履行各自的义务，包括甲方提供施工图纸、技术资料和施工条件，乙方完成分包劳务工作等。如任何一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按逾期付款额的千分之五每日计算。

(2)乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付延误违约金，违约金按分包合同总金额的千分之一每日计算。如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应无条件返工并承担由此产生的全部费用。

(3)在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。双方应确保合同条款的严肃性和合同义务的履行，共同维护合同的正常执行。

五、合同解除与终止

(1)合同解除条件包括但不限于以下几种情况：乙方连续两次未按时完成分包工程，累计延误工期超过合同工期总量的百分之十；乙方因管理不善导致安全事故，造成人员伤亡或财产损失，经调查认定乙方负有主要责任；甲方因项目资金链断裂，无法继续履行合同，并提前三十日书面通知乙方。

(2)合同终止条件包括但不限于以下几种情况：合同约定的工期届满，工程经甲方验收合格；因不可抗力导致合同无法履行，双方经协商一致同意终止合同；在合同履行过程中，因乙方严重违约，甲方有权解除合同并终止合同关系。

(3)以XX市XX区XX住宅小区铁艺工程为例，该项目因乙方施工质量问题导致甲方遭受经济损失，经双方协商，甲方决定解除合同并终止合同关系。甲方要求乙方赔偿经济损失XX万元，并承担因合同解除而产生的相关费用。经法院审理，最终判决乙方赔偿甲方经济损失XX万元，合同解除并