建设工程施工合同填写样本5篇.docx

建设工程施工合同填写样本5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因不可抗力致使工程不能按合同工期完成；

（2）因设计、施工变更或增加工程量；

（3）因停水、停电等原因不能施工；

（4）因甲方原因不能按时提供材料、设备或资金等。

第三条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和设计要求为依据，由甲方代表组织验收。

4.验收不合格，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行验收。合格的工程应提交相应的工程资料。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定价格合同，合同总价为：_________元。大写：_________。其中：人工费：_________元；材料费：_________元；机械费：_________元；其他费用：_________元。详细价格见附件《价格表》。该价格为不含税价格。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款，即：_________元。大写：_________。乙方按合同约定完成施工任务，并通过竣工验收后，甲方支付乙方合同总价的XX%，即：_________元。大写：_________。剩余XX%作为质量保证金，在竣工验收通过后XX月内支付。若存在质量问题或未按时完成施工任务，甲方有权扣除相应款项。

第五条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）负责办理有关建设手续，协调各方面的关系；

（2）负责提供设计资料及施工图纸；

（3）负责提供施工所需的材料、设备；

（4）负责监督施工进度和质量；

（5）负责按合同约定支付工程价款。

2.乙方职责及义务：

（1）负责办理施工队伍的入场手续；

（2）负责施工队伍的组织、管理及培训；

（3）负责施工过程中的质量控制和安全工作；

（4）负责按时提交质量验收报告；

（5）负责按合同约定完成施工任务并通过竣工验收。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程价款或提供材料、设备，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方若不按合同约定完成施工任务或存在质量问题，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

3.因第三方原因致使工程不能按合同工期完成或存在质量问题，甲乙双方应协商解决。若协商不成，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的职责和义务。若一方违约，另一方有权要求其承担相应的违约责任。

2.合同终止：如遇下列情况之一，甲乙双方可协商终止合同。协商不成时，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。合同终止后，乙方应尽快撤离施工现场，并清理好自己的物品和设备。甲方应根据实际情况给予乙方一定的经济补偿。具体情况如下：

（1）因不可抗力致使工程无法继续进行；

（2）因设计、施工变更或增加工程量导致合同无法按时履行；

（3）因甲方原因导致工程无法按时开工或竣工验收无法通过；

（4）因乙方原因导致施工任务无法按时完成或存在严重质量问题。

第八条其他事项

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可协商补充。协商不成时，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规