承包商合同范本7篇.docx

承包商合同范本7篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就乙方承包甲方_________工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用_________方式承包该工程。在承包期间，乙方应自行承担工程所需的全部费用，包括材料费、人工费、机械费等。乙方应按时向甲方提交工程进展报告，并在工程完成后提交竣工报告。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。该价款包括工程所需的全部费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的百分之_________作为预付款。剩余款项在工程验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额按照双方协商确定。

四、工期与验收

1.工期：乙方应在签订合同后尽快安排人员进场施工，确保工程按时完成。如遇特殊情况需延期完工，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。

2.验收：工程完成后，乙方应提交竣工报告，甲方应在收到竣工报告后尽快组织验收。验收标准按照双方协商确定。验收合格后，甲方应支付剩余款项。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未按时组织验收，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿因此给乙方造成的额外损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成工程或工程质量未达到合同约定的标准，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿因此给甲方造成的额外损失。

六、争议解决

1.合同争议：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼管辖：诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

3.判决生效：判决生效前，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。判决生效后，双方应按照判决结果履行相应义务。

七、其他条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利完成。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇特殊情况需终止合同，双方应协商确定终止事宜，并确保双方权益得到保障。

3.保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的国家机密、商业机密等保密信息保密，未经对方同意不得向第三方泄露。

4.适用法律：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如有违反国家法律法规的行为，将依法追究相关责任人的法律责任。

5.条款解释权：本合同的解释权归甲乙双方共同所有。如有任何疑问或需要进一步解释的地方，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决生效前，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。判决生效后，双方应按照判决结果履行相应义务。

篇2

#甲方（发包方）：_________

公司名称：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

公司名称：_________

地址：_________

联系方式：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方工程委托乙方施工事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程要求：_________

二、合同工期

1.合同签订后，乙方应尽快安排人员进场施工，工期要求如下：

2.开工日期：_________

3.竣工日期：_________

4.合同工期如需调整，双方应协商确定。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行