房屋建筑工程泥瓦工分包合同范本版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

房屋建筑工程泥瓦工分包合同范本版B版

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1承包方

1.2分包方

1.3工程地点

1.4工程内容

2.工程量及工程进度

2.1工程量的确定

2.2工程进度的安排

3.工程质量与标准

3.1工程质量的要求

3.2工程质量的检验

4.合同价格及支付

4.1合同价格的确定

4.2预付款的支付

4.3工程进度款的支付

4.4工程验收合格后的支付

5.工期延误及违约责任

5.1工期延误的原因

5.2工期延误的责任

5.3违约金的计算

6.保险及安全

6.1承包方的保险责任

6.2分包方的保险责任

6.3施工现场的安全管理

7.信息与沟通

7.1双方信息交流的方式

7.2工程资料的提交

8.变更与解除合同

8.1合同变更的条件

8.2合同解除的条件

9.争议解决

9.1争议的解决方式

9.2诉讼或仲裁的地点及法院

10.合同的生效、终止与解除

10.1合同的生效条件

10.2合同的终止条件

10.3合同解除的条件

11.其他条款

11.1保密条款

11.2知识产权保护

11.3不可抗力

12.附件

12.1工程图纸

12.2技术规范

12.3分包工程量清单

13.签字盖章

13.1承包方签字盖章

13.2分包方签字盖章

14.合同的修订历史

第一部分：合同如下：

1.合同主体及定义

1.3工程地点位于_______，具体位置和范围以甲方提供的工程图纸为准。

1.4工程内容主要包括但不限于：泥瓦工施工、瓷砖铺设、防水处理、墙面抹灰等，具体工程量及要求以甲方提供的工程量清单和施工图纸为准。

2.工程量及工程进度

2.1工程量的确定以甲方提供的工程量清单为准，乙方应根据工程量清单进行施工。

2.2工程进度的安排应按照甲方提供的施工计划进行，乙方应确保按时完成工程。

3.工程质量与标准

3.1工程质量的要求应符合国家相关标准和规范，以及甲方提供的技术要求。

3.2工程质量的检验应按照甲方提供的质量检验标准进行，乙方应承担工程质量的责任。

4.合同价格及支付

4.1合同价格的确定以甲方提供的工程量清单和单价为准，总价款为_______元（大写：_______元整）。

4.2预付款的支付为合同总价款的30%，即_______元（大写：_______元整），乙方在签订合同后_______日内向甲方支付预付款。

4.3工程进度款的支付按照实际完成工程量的80%进行支付，每完成一个阶段的工程，乙方应向甲方提交工程进度报告，经甲方审核确认后支付进度款。

4.4工程验收合格后的支付为合同总价款的20%，即_______元（大写：_______元整），工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程结算报告，经甲方审核确认后支付尾款。

5.工期延误及违约责任

5.1工期延误的原因包括但不限于不可抗力、甲方提供的图纸及材料延迟等。

5.2工期延误的责任根据延误的原因由乙方承担相应的责任。

5.3违约金的计算按照每天合同总价款的千分之五进行计算，由违约方支付给守约方。

6.保险及安全

6.1承包方的保险责任包括乙方施工人员的人身意外伤害保险和施工设备的保险。

6.2分包方的保险责任包括乙方施工人员的人身意外伤害保险和施工设备的保险。

6.3施工现场的安全管理应由乙方负责，确保施工现场的安全秩序。

7.信息与沟通

7.1双方信息交流的方式包括电话、电子邮件、现场会议等，双方应保持及时有效的沟通。

7.2工程资料的提交包括施工图纸、技术规范、工程量清单等，乙方应按照甲方要求及时提交相关资料。

8.变更与解除合同

1)双方同意并签订书面变更协议；

2)由于政策法规变化、甲方要求等原因导致合同内容必须变更。

1)双方同意并签订书面解除协议；

2)乙方严重违约，导致甲方无法实现合同目的；

3)不可抗力导致合同无法履行。

9.争议解决

1)双方协商解决；

2)请求第三方调解；

3)向有管辖权的人民法院起诉；

4)提交仲裁机构仲裁。

9.2诉讼或仲裁的地点及法院为_______。

10.合同的生效、终止与解除

10.1合同的生效条件为双方签字盖章，并依法办理相关手续。

10.2合同的终止条件为工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务。

10.3合同解除的条件按照本合同第8条的规定执行。

11.其他条