园林景观防腐木施工及维护协议版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

园林景观防腐木施工及维护协议版B版

本合同目录一览

1.合同概述

1.1工程名称：园林景观防腐木施工及维护协议版B版

1.2甲方（业主）：____________

1.3乙方（施工方）：____________

1.4工程地点：____________

1.5合同金额：____________

1.6合同工期：____________

2.施工内容与要求

2.1施工内容：

2.1.1防腐木材料供应

2.1.2防腐木施工

2.1.3防腐木维护

2.2施工要求：

2.2.1防腐木质量标准

2.2.2施工工艺及流程

2.2.3施工安全及环保要求

3.质量保证与验收

3.1质量保证：

3.1.1乙方对施工质量负责

3.1.2乙方提供质保期及售后服务

3.2验收标准：

3.2.1乙方按照合同约定的施工内容和质量要求完成工程

3.2.2甲方按照合同约定的验收标准进行验收

4.合同价款与支付

4.1合同价款：

4.1.1合同金额为人民币____________元整（大写：____________________________元整）

4.2支付方式：

4.2.1甲方支付乙方工程款，支付方式为____________

4.2.2甲方支付进度款，支付比例为____________

4.3支付时间：

4.3.1甲方在合同签订后____________日内支付乙方预付款

4.3.2甲方在工程验收合格后____________日内支付乙方尾款

5.工期延误

5.1工期延误责任：

5.1.1乙方原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金

5.1.2甲方原因导致工期延误，应按合同约定向乙方支付工期延误费用

6.合同变更与解除

6.1合同变更：

6.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议

6.1.2合同变更后的价款、工期等事项按变更协议执行

6.2合同解除：

6.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议

6.2.2合同解除后的价款结算、违约责任等事项按解除协议执行

7.违约责任

7.1甲方违约：

7.1.1甲方未按合同约定支付价款，应向乙方支付违约金

7.1.2甲方未按合同约定提供施工条件，导致工期延误的，应向乙方支付工期延误费用

7.2乙方违约：

7.2.1乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金

7.2.2乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复或重新施工的责任

8.争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

9.保密条款

9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密

9.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止

10.合同的生效、修改和解除

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

10.2本合同的修改和解除需双方协商一致，并签订书面协议

11.其他约定

11.1双方约定本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

12.法律适用与争议解决

12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

12.2如发生争议，双方同意提交合同签订地人民法院管辖

13.联系方式

13.1甲方（业主）：____________

13.2乙方（施工方）：____________

13.3联系人：____________

13.4联系电话：____________

14.签字盖章

14.1甲方（业主）：____________

14.2乙方（施工方）：____________

14.3双方代表签字：________

第一部分：合同如下：

第一条合同概述

1.1工程名称：园林景观防腐木施工及维护协议版B版

1.2甲方（业主）：____________

1.3乙方（施工方）：____________

1.4工程地点：____________

1.5合同金额：____________

1.6合同工期：自合同签订之日起至____________日止。

第二条施工内容与要求

2.1施工内容：

2.1.1乙方负责提供符合合同约定的防腐木材料，并按照甲方的要求进行防腐木施工及维护工作。

2.1.2乙方应按照合同约定的施工工艺和流程进行施工，