烟囱施工合同书范本8篇.docxVIP

烟囱施工合同书范本8篇

篇1

#甲方（建设单位）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（施工单位）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#工程造价：_________

#工程内容：_________

#施工工期：_________

一、合同依据

本烟囱施工合同书范本依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，由甲乙双方共同协商制定。

二、工程范围及要求

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行烟囱施工。

2.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，确保施工过程中的安全环保。

3.乙方在施工过程中，应积极配合甲方及监理单位的监督和检查，确保施工进度和质量。

4.乙方应在施工完成后，按照甲方要求进行竣工验收，确保工程符合设计要求和相关标准。

三、工期及进度

1.乙方应严格按照甲方要求的施工工期进行施工，确保按时完成施工任务。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并按时向甲方及监理单位报告施工进度情况。

3.乙方应积极配合甲方及监理单位的进度调整，确保施工进度符合甲方要求。

4.乙方应在施工完成后，及时向甲方提交竣工验收申请，确保工程按时交付使用。

四、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，确保施工过程中的安全环保。

2.乙方应在施工完成后，按照甲方要求进行竣工验收，确保工程符合设计要求和相关标准。

3.验收过程中如发现质量问题或安全隐患，乙方应及时进行整改，确保工程质量符合要求。

4.验收合格后，乙方应向甲方提交完整的工程验收资料，确保甲方能够顺利进行后续工作。

五、安全施工与环境保护

1.乙方应制定详细的安全施工措施和环境保护方案，并严格按照方案执行。

2.乙方应确保施工现场的安全设施完备，并配备足够的安全警示标志。

3.乙方应确保施工过程中产生的废弃物和噪音得到有效控制和处理。

4.乙方应积极配合甲方及监理单位的环保监督，确保施工过程符合环保要求。

六、违约责任及赔偿损失

1.乙方如未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.乙方在施工过程中如发生安全事故或造成环境污染事件，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

3.乙方在签订合同后如擅自变更或终止合同，应承担相应的违约责任和赔偿责任。

4.乙方如违反合同约定或法律法规规定的其他情形，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

七、争议解决与仲裁管辖

1.本合同的争议解决方式应为仲裁或诉讼，具体方式由甲乙双方协商确定。仲裁机构或诉讼法院应为有管辖权的相关机构或法院。仲裁裁决或诉讼判决具有法律效力。如仲裁裁决或诉讼判决与合同约定不符，应以仲裁裁决或诉讼判决为准。如仲裁裁决或诉讼判决涉及执行问题，应由有管辖权的人民法院执行。仲裁费用或诉讼费用由败诉方承担。在仲裁或诉讼过程中，双方应积极配合调查取证工作并提供相关证据材料。仲裁或诉讼过程中产生的其他费用由双方自行承担。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的原则基础上，就本烟囱施工工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：烟囱施工工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：烟囱基础、主体结构、内衬、防腐、保温等施工

4.工程规模：烟囱高度、直径等相关参数详见附件《工程设计方案》

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工程期限相应顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币________元（大写：________元整）。具体支付细节详见附件《工程价款支付表》。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方应提供合法有效的发票。

3.甲方预留工程总价的XX%作为质保金，工程竣工验收合格后一年内无质量问题，甲方应支付质保金。