2024建设工程施工合同的补充合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024建设工程施工合同的补充合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价款

3.1合同总价

3.2付款方式

3.3进度付款

3.4竣工结算

第四条合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条质量标准

5.1工程质量

5.2材料质量

5.3施工标准

第六条变更及调整

6.1工程变更

6.2合同价款调整

6.3工期调整

第七条违约责任

7.1发包人违约

7.2承包人违约

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁

8.3诉讼

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同终止

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约责任

第十一条知识产权保护

11.1知识产权归属

11.2侵权责任

第十二条不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

12.3不可抗力责任

第十三条合同的附件

13.1附件清单

13.2附件的有效性

第十四条其他条款

14.1通知与送达

14.2法律适用

14.3合同的份数

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人名称：×××公司

1.1.2发包人地址：×××市×××区×××路×××号

1.1.3发包人代表：×××

1.2承包人

1.2.1承包人名称：×××建筑有限公司

1.2.2承包人地址：×××市×××区×××路×××号

1.2.3承包人代表：×××

第二条工程概况

2.1工程名称：×××建设工程

2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号

2.3工程规模：×××平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、调试等

第三条合同价款

3.1合同总价：人民币×××万元整

3.2付款方式：

3.2.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价30%的预付款

3.2.2进度付款：按照工程进度，每完成一个阶段，承包人提交进度报告，发包人审核无误后支付该阶段合同价的80%

3.2.3竣工结算：工程验收合格后，承包人提交竣工结算报告，发包人审核无误后支付剩余合同价款

3.3进度付款：承包人应按照合同约定的工期进度，按时完成工程，如有延误，应按合同约定承担违约责任

3.4竣工结算：工程验收合格后，双方按照合同约定的价格进行竣工结算

第四条合同工期

4.1开工日期：×××年×××月×××日

4.2竣工日期：×××年×××月×××日

4.3工期延误：如因承包人原因导致工程延误，承包人应按合同约定承担违约责任

第五条质量标准

5.1工程质量：工程应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求

5.2材料质量：承包人应按照合同约定的材料品牌、型号、规格等提供材料，并保证材料质量

5.3施工标准：承包人应按照合同约定的施工标准进行施工，确保工程质量

第六条变更及调整

6.1工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款或工期发生变化，双方应协商签订变更协议

6.2合同价款调整：变更协议中约定的变更价款，按照双方约定的方式进行调整

6.3工期调整：变更协议中约定的调整工期，按照双方约定的方式进行调整

第七条违约责任

7.1发包人违约：如发包人未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算，应承担违约责任，向承包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数

7.2

承包人违约：如承包人未按约定完成工程、材料质量不符合要求或施工标准不符合要求，应承担违约责任，向发包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数

7.3违约赔偿：如因一方违约导致另一方损失，违约方应承担相应的赔偿责任

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁：如双方同意仲裁解决争议，仲裁委员会应由双方共同选定。

8.3诉讼：如双方选择诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

9.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更