建筑单项工程承包协议书8篇.docxVIP

建筑单项工程承包协议书8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工程开工日期为：[开工日期]

2.本合同工程竣工日期为：[竣工日期]

3.合同工期如遇下列情况，经甲方批准后，可顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程质量与验收

1.工程质量必须达到《工程质量验收规范》的合格标准。

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和操作规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、技术资料、操作规程和《工程质量验收规范》为依据。

第四条工程价款与支付

1.工程总价款为：[总价款]

2.工程款支付方式：[支付方式]

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应当向甲方出具符合国家规定的发票。

4.甲方应当按时向乙方支付工程款项，如因甲方原因逾期支付的，应当按日向乙方支付逾期付款违约金。

5.乙方在合同履行过程中不得擅自变更工程价款，如需调整，应当提前向甲方提交变更申请，甲方同意后方可调整。

6.甲方在工程竣工验收合格后，应当及时与乙方进行结算，并按照合同约定支付尾款。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金。

2.乙方若不能按照合同约定完成工程建设，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

4.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。

5.合同签订后，双方应认真履行，不得违约。如有违约，违约方应承担相应的法律责任。

第六条争议解决与管辖法院

1.如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同有关的争议，应由中华人民共和国法院管辖。

3.所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过友好协商解决。如果协商无法解决，则任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。所有在此合同下产生的争议均适用中华人民共和国的法律。

4.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重事实、提供证明、积极配合法院进行审理。判决结果对双方都具有法律约束力。

5.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重事实、提供证明、积极配合法院进行审理。判决结果对双方都具有法律约束力。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同规定的期限内完成全部工作。如遇不可抗力影响施工，乙方应事先征得甲方同意，书面确定顺延工期。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总金额为人民币XX元整（大写：[金额汉字大写]）。

2.甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即人民币XX元整（大写：[金额汉字大写]）。

（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即人民币XX元整（大写：[金额汉字大写]）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即人民币XX元整（