2024年新建居住区地下停车场规划设计与施工合同3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年新建居住区地下停车场规划设计与施工合同

本合同目录一览

1.总则

1.1合同主体

1.2合同签订地点和时间

1.3合同文件的优先顺序

2.停车场规划设计

2.1设计依据和要求

2.2设计内容和范围

2.3设计进度和阶段性成果

2.4设计审批和修改

3.停车场施工

3.1施工范围和内容

3.2施工标准和质量要求

3.3施工进度和工期

3.4施工安全和环境保护

4.工程费用与支付

4.1合同价格

4.2支付方式和方法

4.3工程变更费用

4.4违约责任与赔偿

5.合同的履行和验收

5.1合同的履行期限

5.2工程验收标准和程序

5.3工程保修期限和保修责任

6.合同的变更和解除

6.1合同变更的条件

6.2合同解除的条件

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2仲裁或诉讼地点和法院

8.合同的生效、终止和解除

8.1合同的生效条件

8.2合同的终止条件

8.3合同解除后的权利和义务处理

9.违约责任

9.1承包人的违约责任

9.2委托人的违约责任

10.合同的转让和分包

10.1合同转让的条件

10.2分包工程的限制和条件

11.合同的保密条款

11.1保密信息的范围和期限

11.2保密信息的泄露后果

12.适用法律和争议解决

12.1合同适用的法律

12.2争议解决方式

13.其他条款

13.1合同的书面形式

13.2合同的修改和补充

13.3合同的解除和终止

14.合同的签署

14.1合同签署的地点和时间

14.2合同签署的主体和代表

14.3合同签署的生效日期

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1合同主体

1.2合同签订地点和时间

本合同于2024年4月15日，在中国北京市签订。

1.3合同文件的优先顺序

本合同的附件及其补充协议为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，如有冲突，以附件和补充协议为准。

第二条停车场规划设计

2.1设计依据和要求

乙方应根据甲方提供的规划设计条件、相关法律法规、国家标准和行业标准，完成停车场的规划设计。

2.2设计内容和范围

乙方应完成停车场的设计方案、施工图设计、施工组织设计、施工详图设计等相关设计工作。

2.3设计进度和阶段性成果

乙方应按照约定的时间节点完成设计进度和阶段性成果，并提交给甲方审查。

2.4设计审批和修改

甲方应对乙方的设计成果进行审查，如有需要修改的地方，应通知乙方进行修改。修改后的设计成果应重新提交甲方审查。

第三条停车场施工

3.1施工范围和内容

乙方应按照设计文件和施工组织设计的要求，完成停车场的施工工作。

3.2施工标准和质量要求

乙方应按照国家标准、行业标准和相关法律法规进行施工，保证施工质量符合设计文件和合同要求。

3.3施工进度和工期

乙方应按照约定的时间节点完成施工进度，确保工程按期完工。

3.4施工安全和环境保护

乙方应按照相关法律法规和安全生产要求，做好施工现场的安全防护和环境保护工作。

第四条工程费用与支付

4.1合同价格

本合同约定的工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。

4.2支付方式和方法

甲方应按照约定的时间和比例向乙方支付工程进度款和竣工结算款。

4.3工程变更费用

如因设计变更或其他原因导致工程费用增减，甲乙双方应按照约定的方式计算工程变更费用。

4.4违约责任与赔偿

如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第五条合同的履行和验收

5.1合同的履行期限

乙方应按照约定的时间节点完成设计和施工工作。

5.2工程验收标准和程序

工程验收应按照国家标准、行业标准和设计文件的要求进行，甲乙双方应共同参与验收。

5.3工程保修期限和保修责任

乙方应对工程质量负责保修【】年，保修期内出现质量问题，乙方应负责修复。

第六条合同的变更和解除

6.1合同变更的条件

合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.2合同解除的条件

合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。

第七条争议解决

7.1争议解决方式

双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交【】仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

7.2仲裁或诉讼地点和法院

仲裁或诉讼地点为【】，甲方和乙方应遵守该地点的法律法规。

第八条合同的转让和分包

8.1合同转让的条件

未经甲方同意，乙方不得将本合同的权利和义务全部或部分