建筑公司承包标准版合同书5篇.docx

建筑公司承包标准版合同书5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]开始施工，至[竣工日期]结束。

2.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付工期延误罚款。

第三条工程质量

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，确保每个施工环节都符合质量标准和要求。

3.乙方应积极配合甲方进行质量检查和验收工作，对存在的问题及时整改。

第四条合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币[合同价款]元，大写为[大写金额]。该价款包括乙方完成本合同范围内全部工作的费用。

2.乙方应提供详细的工程量清单和预算书，甲方在收到乙方提交的工程量清单和预算书后[审核时限]天内完成审核工作。审核通过后，甲方将按照审核后的价格支付款项。

3.支付方式：[支付方式]

第五条双方权利义务

1.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合要求。同时，甲方应按时支付款项，为乙方提供必要的技术支持和资料。

2.乙方应按时提交施工计划和进度报告，确保甲方了解施工进度。同时，乙方应积极配合甲方进行质量监督工作，对存在的问题及时整改。

3.双方应共同遵守相关法律法规和规定，确保施工过程的顺利进行。同时，双方应相互协作、沟通顺畅，共同解决施工中遇到的问题。

第六条违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。

2.如因甲方原因造成工期延误或资金支付不及时，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付相应的违约金或利息损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如遇不可抗力或其他原因导致合同无法继续实施时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应共同协商处理后续事宜。

第八条争议解决

1.如因合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他条款。对于争议部分的处理结果，应根据实际情况和法律法规进行判决。

第九条合同附件及说明

1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议应与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括施工图纸、技术要求、预算书等文件。这些文件应与本合同一起使用，并在实施过程中具有同等法律效力。如有需要修改或补充时，应经双方协商一致后进行修改或补充。

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。

2.乙方在合同期内必须完成全部工程施工任务。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元（大写：XX元）。乙方不得以任何理由要求甲方支付超出合同约定的款项。

2.甲方在合同签订后XX天内向乙方支付工程款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元）。剩余XX%的工程款，即人民币XX元（大写：XX元），将在工程验收合格后XX天内一次性支付给乙方。

3.乙方在收到每笔款项时，都应向甲方出具合法、有效的发票。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有