村办公场所施工合同7篇.docxVIP

村办公场所施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：__________村委会

乙方（承包方）：__________建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下协议，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：__________村办公场所建设项目

2.工程地点：__________村

3.工程内容：包括但不限于办公楼的土建、水电安装等（具体详见工程附件）。

二、合同工期

1.工程开工日期：______年______月______日。

2.工程竣工日期：______年______月______日。

3.工期顺延：如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。具体价格及明细详见工程预算表。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，工程完工后，经甲方验收合格，支付至总造价的______%，剩余部分作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

四、工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的竣工验收资料。甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

3.工程质量不符合设计要求或验收不合格的，乙方应负责无偿返修或返工。

五、安全施工

乙方必须按照安全施工的相关规定，采取严格的安全防护措施，施工过程中造成的任何安全事故，由乙方承担全部责任。

六、材料设备供应

工程所需的全部材料、设备由乙方自行采购，但必须符合国家相关质量标准。对于不合格的材料、设备，甲方有权拒绝使用并要求乙方更换。

七、违约责任

1.若甲方未能按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付工程逾期违约金。若逾期超过约定的时间长度，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿损失。但如遇不可抗力因素导致工期延误的情况除外。

3.若乙方施工的质量不符合设计要求或验收标准，乙方应负责无偿返修或返工，并承担因此造成的损失。如返修后仍达不到合同约定的要求，甲方有权拒付工程款并要求乙方赔偿损失。

八、其他约定事项

1.本合同的未尽事宜由双方协商解决。如有补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

篇2

甲方（发包方）：__________村委会

乙方（承包方）：__________建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本村的办公场所施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________村办公场所建设工程。

2.工程地点：__________村。

3.工程内容：办公楼的建筑设计、施工，包括结构改造、装修、电气、给排水等。

二、工程期限

1.工程开工日期：自本合同签订之日起第______天开始。

2.工程竣工日期：预计为开工后的______天。

三、工程价款及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方在合同签订后______日内支付工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并通过验收后支付剩余款项。

四、工程质量及验收

1.乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料和验收报告。

3.如工程存在质量问题，乙方需负责无偿修复。

五、工程安全

1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2.若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付违约金______元。

2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，乙方应负责无偿修复并赔偿甲方因此造成的损失。

七、其他事项

1.本工程在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工程停工或延期，双方应及时沟通协商解决方案。

2.本合同未尽事宜，双方可