河道清淤施工合同经典样本7篇.docx

河道清淤施工合同经典样本7篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就河道清淤施工事项，经协商一致，签订本合同，以明确双方权利义务。

一、工程概况

1.工程名称：_________河道清淤施工工程。

2.工程地点：_________河道沿线。

3.工程内容：对河道进行清淤施工，包括河底淤泥的清理、运输以及河床的整治等。

二、合同工期

1.清淤施工工期自合同签订之日起至河底淤泥清理完毕之日止。

2.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，确保按时完成清淤任务。

三、工程质量与验收

1.乙方应严格按照甲方要求及工程规范进行清淤施工，确保工程质量。

2.清淤施工完成后，乙方应组织人员进行自检，确保河底淤泥已清理完毕，河床已整治完成。

3.甲方将在清淤施工完成后进行验收，验收标准为河底淤泥已全部清理，河床已平整，无杂物。

四、合同价款与支付方式

1.清淤施工合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。该费用包括河底淤泥的清理、运输以及河床的整治等费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方将支付合同总价的50%作为预付款。清淤施工完成后，甲方将组织人员进行验收，验收合格后，甲方将支付剩余50%的款项。

五、双方权利义务

1.甲方有权对清淤施工全过程进行监督，确保工程质量符合验收标准。

2.乙方应严格按照合同约定进行清淤施工，确保工程质量。同时，乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改存在的问题。

3.清淤施工过程中，乙方应确保自身及第三方人员的人身安全，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

4.清淤施工完成后，乙方应做好施工现场的清理工作，确保环境整洁。

六、违约责任

1.甲方如未按时支付合同款项或未提供必要的支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成清淤任务或施工质量不符合验收标准，应承担相应的违约责任。同时，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。判决生效并执行完毕后，双方应严格遵守法院判决，确保清淤施工工程的顺利进行。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保清淤施工工程的顺利完成。

2.如因不可抗力或其他原因导致清淤施工工程无法按时完成或无法完成，双方应及时沟通协商解决方案。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。判决生效并执行完毕后，双方应严格遵守法院判决，确保清淤施工工程的顺利进行。同时，乙方应退还甲方已支付但未完成工作的款项。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就河道清淤施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：河道清淤施工工程

2.工程地点：[工程地点]

3.工程范围：河道清淤、底泥疏浚、生态修复等

4.工程规模：河道长度[长度]公里，清淤量[清淤量]立方米

二、工期及进度

1.工期：本工程计划开工日期为[开工日期]，计划完工日期为[完工日期]。

2.进度：乙方需按照甲方要求的施工进度表进行施工，确保按时完成各阶段的施工任务。

三、质量与验收

1.施工质量：乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保施工质量符合标准。

2.验收：甲方将在施工完成后进行验收，验收标准为甲方提供的设计图纸和技术规范。验收不合格的，乙方需按照甲方要求进行整改。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币[合同价款]元。该价款已包含乙方完成本工程所需的所有费用。

2.支付方式：甲方将在工程验收合格后，向乙方支付合同价款。支付方式为银行转账，具体账户信息如下：[账户信息]。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付合同价款或未提供必要的设计图纸和技术规范，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质